书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她监理工程师《建设工程合同管理》考前拔高训练押题卷（带答案）一.单选题(共50题)1.监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期监理人应在（ ）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立正确答案：B2.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延正确答案：A3.【真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（ ）。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效正确答案：B4.工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与（）通过协商确定的二元管理模式A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师正确答案：B5.根据FIDIC《施工合同条件》，当已支付进度款累计金额，扣除（ ）达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款A.罚款B.后续支付的预付款和已扣留的保留金C.已扣留的保留金D.累计支付的预付款和已扣留的保留金正确答案：B6.下列财产中，可以进行抵押的是（ ）A.土地所有权B.依法被查封、扣押、监管的财产C.所有权、使用权不明或者有争议的财产D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产正确答案：D7.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供（ ），接受预付款前应提供预付款担保A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保正确答案：D8.【真题】根据《担保法》，不能作为质押担保的是()A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权正确答案：A9.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（ ）。
A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别正确答案：C10.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产正确答案：C11.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标A.2B.3C.4D.5正确答案：B12.【真题】《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分正确答案：D13.下列放样方法中，土坝坝轴线放样可采用的是()A.极坐标法B.套绘断面法C.经纬仪扫描法D.坡度尺法正确答案：A14.【真题】评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期正确答案：D15.【真题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失正确答案：B16.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（ ）执行A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准正确答案：C17.【真题】某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日正确答案：D18.FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（ ）中承诺的竣工时间A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书正确答案：B19.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（ ）。
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人正确答案：B20.FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验正确答案：A21.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（ ）A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销正确答案：A22.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选正确答案：C23.工程项目中使用的任何工程设备必须得到( )的书面许可后方可运至现场A.业主B.承包方C.监理工程师D.设备供应商正确答案：C24.工程质量保修期限，应()的时间确定。
A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯正确答案：C25.下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是（）A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商正确答案：A26.下列合同中，属于从合同的是（ ）A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同正确答案：C27.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后正确答案：B28.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是（ ）A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施正确答案：C29.如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。
A.2B.3C.4D.5正确答案：A30.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（ ）A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全C.图纸设计错误导致的工程返工D.地震灾害导致施工暂停正确答案：C31.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前（ ）h通知工程师共同进行到货清点A.12B.48C.24D.72正确答案：C32.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（ ）A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理正确答案：B33.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人正确答案：D34.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间正确答案：B35.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（ ）A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息正确答案：A36.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（ ）A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理正确答案：D37.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（ ）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门正确答案：A38.【真题】建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书正确答案：C39.某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同A.2011年4月15日B.2011年5月1日C.2011年5月15日D.2011年6月1日正确答案：B40.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求( )赔偿A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员正确答案：A41.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失对此损失()A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告正确答案：C42.【真题】关于勘察成果的说法，错误的是()A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果正确答案：D43.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，（ ）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。
A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同正确答案：B44.FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的（ ）d内开工A.7B.15C.42D.78正确答案：C45.有义务解决施工中出现的设计问题的是（）A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人正确答案：C46.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由（ ）负责A.承包人B.发包人C.工程师D.承包人和发包人共同正确答案：B47.下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是（ ）A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包正确答案：A48.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ）A.合同尚未成立B.缔约一方受有损失C.缔约当事人有过错D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系正确答案：A49.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月A.3B.6C.12D.24正确答案：B50.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（ ）。
A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔正确答案：B二.多选题(共50题)1.【真题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（ ）A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护正确答案：AD2.下列（）属于工程施工合同文本次要选项条款A.通货膨胀引起的价格调整B.母公司担保C.按时竣工奖金D.“伙伴关系”协议E.保留金正确答案：ABDE3.合同鉴证的作用有（ ）A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同正确答案：CDE4.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为（ ）。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标正确答案：ABC5.合同公证与鉴证的相同点体现在（ ）A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性正确答案：CDE6.可以作为抵押物的财产有()A.房屋B.机器C.首饰D.医院E.学校正确答案：ABC7.法人成立应当具备的条件是()A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任正确答案：BCD8.招标阶段的主要工作内容包括（ ）A.发布招标公告B.发出招标文件C.资格预审D.现场考察E.确定中标人正确答案：ABCD9.仲裁的原则包括()。
A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则正确答案：ABDE10.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃关于施工企业权利的说法，正确的有（ ）A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限正确答案：BDE11.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除正确答案：AD12.施工合同协议书中约定的主要内容包括()A.工程概况B.合同工期C.质量标准D.合同价款E.工程师姓名正确答案：ABCD13.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。
A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验正确答案：BDE14.按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是（）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还正确答案：ACE15.【真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法正确答案：BDE16.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任正确答案：CE17.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( )。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要正确答案：AE18.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停正确答案：AC19.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系正确答案：ABCE20.关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商正确答案：CDE21.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（ ）。
A.实施工程的进度计划B.指定分包商在施工阶段的安排C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任正确答案：ABCD22.【真题】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有()A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作正确答案：BCD23.FIDIC《施工合同条件》规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括( )A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波正确答案：ACDE24.保险人可以对()带来的损失不负责赔偿A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用正确答案：ACE25.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（ ）。
A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工正确答案：CDE26.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（ ）A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔正确答案：ACDE27.FIDIC《施工合同条件》规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有（ ）A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书B.工程师应在收到竣工报表后28d内完成签证工作C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21d内完成E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算正确答案：ABE28.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（ ）A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况正确答案：ABCE29.设计投标书的设计方案评审内容主要包括（ ）A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平正确答案：ACDE30.根据FIDIC《施工合同条件》可知，（）的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商正确答案：AC31.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（ ）A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件正确答案：ABDE32.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）A.设计方案优劣B.环境保护措施是否合理C.投资估算是否超过限额D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好正确答案：ABCE33.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法正确答案：BDE34.对无权代理行为，被代理人有（）A.撒回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权正确答案：BD35.下列关于CM合同的说法正确的是（）A.CM合同属于管理承包合同B.分为代理型CM合同和风险型CM合同C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工正确答案：ABCE36.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。
A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间正确答案：ABDE37.从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有（）A.投标人未提交投标保证金B.投标文件已按照要求逐页签字的C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的D.投标文件无法定代表人签字E.投标有效期不足的正确答案：ACDE38.供货方的运输责任主要涉及()A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任正确答案：BD39.【真题】招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力正确答案：BDE40.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（ ）A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督正确答案：ABDE41.在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（ ）A.火灾引起的电气装备的毁坏B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏E.气温变化造成精密仪表毁坏正确答案：AC42.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。
A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验正确答案：DE43.建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问正确答案：ABCE44.《担保法》规定的担保方式为（ ）A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金正确答案：ACDE45.下列内容中属于投标人须知的有()A.招标的货物和服务B.招标文件的组成C.投标分项报价表D.招标投标程序E.投标一览表正确答案：ABD46.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（ ）A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金D.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款正确答案：ABCD47.合同鉴证应当审查的主要内容有（ ）A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的正确答案：ABDE48.【真题】根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有（ ）A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.对外商提供的设备设计图样进行审查D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案E.组织并主持有关方面参加的设计交底会正确答案：BCE49.在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。
A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货正确答案：ABE50.下列关于发包人审查的说法错误的有()A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意正确答案：AB。