实用版商品房买卖合同范本合同编号：__________出卖人：__________住所：__________邮编：__________营业执照号码：__________资格证书号码：__________法定代表人：__________联系：__________委托代理人：__________联系：__________买受人：__________国籍：__________性别：__________出生____年____月____日__________住所(址)____邮编：__________证件名称：__________号码：__________联系：__________委托/法定代理人：__________住所(址)____联系：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于____地块的国有土地使用权2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：__________，土地使用权面积为：__________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：__________，土地使用年限自____年____月____日至____年____月____日止。
3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：__________，建设工程规划许可证号为：__________，建筑工程施工许可证号为：__________，建设工程施工合同约定的开工日期为：__________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：__________.第二条 商品房情况该商品房销售许可证号：________________________________________.商品房座落：____区____县____路、道、街设计用途____;建筑结构____;建筑层数为____层建筑面积____平方米，其中：套内建筑面积____平方米，公共部位分摊建筑面积____平方米商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二.第三条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第____种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为(____币)每平方米____元，总金额(____币)____元2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(____币)每平方米____元，总金额(____币)____元整3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(____币)____元整。
4、___________________________________________________________.第四条 付款方式及期限买受人采取下列第____种方式付款1、一次性付款，自签约日起____日内付全部价款____元小写：____万元)2、分期付款1)第一次付款自签约日起____日内付全部价款的____%;____币____元小写：____元)(2)第二次付款自签约日起____日内付全部价款的____%;____币____元小写：____元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清____%;____币____元小写：____元)3、贷款方式付款买受人可以首期支付购房总价款的____%，其余价款可以向____银行或住房公积金管理机构借款支付4、其他方式___________________________________________________.第五条 房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付2、出卖人须于____前，将该房产及相关证明交付买受人如遇不可抗力，双方约定处理方式：__________.3、上述相关证明包括：_________________________________________.第六条 产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在____日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任第七条 出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在____日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第____种约定，追究出卖人违约责任：1、合同继续履行出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算此外，出卖人还应每日按商品房价款的____‰向买受人支付违约金2、解除合同出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算此外，出卖人还应每日按商品房价款的____‰向买受人支付违约金买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任3、___________________________________________________________.第八条 买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在____日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第____种约定，追究买受人违约责任：1、合同继续履行买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算此外，买受人还应每日按商品房价款的____‰向出卖人支付违约金2、解除合同买受人应每日按商品房价款的____‰向出卖人支付违约金3、___________________________________________________________.第九条 面积确认及面积差异处理一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以____(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第____种方式进行处理：1、双方自行约定：_____________________________________________.2、双方同意按以下原则处理：(1)面积误差比绝对值在____%以内(含____%)的，据实结算房价款;(2)面积误差比绝对值超出____%时，买受人有权退房。
五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起____天内将买受人已付款退还给买受人，并按____利率付给利息六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在____%以内(含____%)部分的房价款由买受人补足;超出____%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在____%以内(含____%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出____%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人产权登记面积____合同约定面积面积误差比=___%合同约定面积(七)因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议第十条 出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人第十一条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第____种方式处理：1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、____3、____第十二条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理用房为____㎡，位于____幢____单元____房号____，轴线范围____.出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1、于____年____月____日前通水;2、于____年____月____日前通电;3、于____年____月____日前通气;4、___________________________________________________________;5、___________________________________________________________.如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1、____2、____第十三条 风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担第十四条 保修责任自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：1、墙面，保修____月;2、地面，保修____月;3、顶棚，保修____月;4、门窗，保修____月;5、上水，保修____月;6、下水，保修____月;7、暖气，保修____月;8、煤气，保修____月;9、电路，保修____月;10、____，保修____月。
保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担第十五条 质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以____出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据第十六条 双方可以就下列事项约定1、该商品房所在楼宇的屋面使用权2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权3、___________________________________________________________.第十七条 房屋的用途1、买受人的房屋仅作____使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质第十八条 物业管理该商品房移交后，买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前，出卖人指定____公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第十九条 声明及保证出卖人：1、出卖人有权签署并有能力履行本合同2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(____)均已办妥并合法有效3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力买受人：1、买受人有权签署并有能力履行本合同2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(____)均已办妥并合法有效3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第二十条 保密买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为____年第二十一条 通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关____通知和要求等，必须用书面形式，可采用____(书信、、电报、当面送交等)方式传递以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式2、各方通讯地址如下：_________________________________________.3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任第二十二条 合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出____天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担第二十三条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十四条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：(1)提交____仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉第二十五条 不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工，政府行为或法律规定等第二十六条 合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触第二十七条 补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力第二十八条 合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效2、本协议一式____份，出卖人、买受人各____份，具有同等法律效力3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
出卖人(盖章)：__________ 买受人(盖章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________委托代理人(签字)：__________ 委托代理人(签字)：__________签订地点：__________ 签订地点：______________年____月____日 ____年____月____日实用版商品房买卖合同范本（二）合同双方当事人：出卖人：__________注册地址：__________营业执照注册号：__________企业资质证书号：__________法定代表人：__________联系：__________邮政编码：__________委托代理人：__________地址：__________邮政编码：__________联系：__________委托代理机构：__________注册地址：__________营业执照注册号：__________法定代表人：__________联系：__________邮政编码：__________买受人：__________【本人】【法定代表人】姓名：__________国籍____【身份证】【护照】【营业执照注册号】【____】____地址：__________邮政编码：__________ 联系：__________【委托代理人】【____】姓名：__________国籍：__________地址：__________邮政编码：__________ ：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据出卖人以____方式取得位于__________、编号为____的地块的土地使用权。
土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为____该地块土地面积为____，规划用途为____，土地使用年限自____年____月____日至____年____月____日出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】____建设工程规划许可证号为____，施工许可证号为____第二条 商品房销售依据买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】预售商品房批准机关为____，商品房预售许可证号为____第三条 买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条 规定的项目中的：第____【幢】【座】____【单元】【层】____号房该商品房的用途为____，属____结构，层高为____，建筑层数地上____层，地下____层该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共____平方米，其中，套内建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)第四条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第____种方式计算该商品房价款：1.按建筑面积计算，该商品房单价为(____币)每平方米____元，总金额(____币)____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。
2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(____币)每平方米____元，总金额(____币)____千____百____拾____万____千____百____拾____元整3.按套(单元)计算，该商品房总价款为(____币)____千____百____拾____万____千____百____拾____元整第五条 面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理当事人选择按套计价的，不适用本条约定合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第____种方式进行处理：1.双方自行约定：(1)___________________________________________________________;(2)___________________________________________________________;(3)___________________________________________________________;(4)__________________________________________________________。
2.双方同意按以下原则处理：(1)面积误差比绝对值在____%以内(含____%)的，据实结算房价款;(2)面积误差比绝对值超出____%时，买受人有权退房买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起____天内将买受人已付款退还给买受人，并按____利率付给利息买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在____%以内(含____%)部分的房价款由买受人补足;超出____%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在____%以内(含____%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出____%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人产权登记面积____合同约定面积面积误差比=___%合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议第六条 付款方式及期限买受人按下列第____种方式按期付款：1.一次性付款_________________________________________________分期付款____3.其他方式___________________________________________________。
第七条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第____种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期在____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之____的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过____日后，出卖人有权解除合同出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的____%向出卖人支付违约金买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金本条中的逾期应付款指依照本合同第六条 规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定2.___________________________________________________________第八条 交付期限出卖人应当在____年____月____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格3.该商品房经分期综合验收合格4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件5.___________________________________________________________但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起____日内告知买受人的;2.____________________________________________________________;3.____第九条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条 规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第____种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过____日，自本合同第八条 规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过____日后，买受人有权解除合同买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的____%向买受人支付违约金。
买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条 规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金2.___________________________________________________________第十条 规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起____日内，书面通知买受人：(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;(2)___________________________________________________________;(3)___________________________________________________________;(4)___________________________________________________________;(5)___________________________________________________________;(6)___________________________________________________________;(7)__________________________________________________________。
买受人有权在通知到达之日起____日内做出是否退房的书面答复买受人在通知到达之日起____日内未作书面答复的，视同接受变更出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起____天内将买受人已付款退还给买受人，并按____利率付给利息买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议第十一条 交接商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条 规定的证明文件，并签署房屋交接单所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：__________________________________________________________________________第十二条 出卖____证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第____种方式处理：1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价2.___________________________________________________________3.___________________________________________________________第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：1.____;2.____________________________________________________________;3.____________________________________________________________;4.____________________________________________________________;5.___________________________________________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1.____________________________________________________________;2.____________________________________________________________;3.___________________________________________________________第十五条 关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用后____日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第____项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起____日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的____%赔偿买受人损失2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的____%向买受人支付违约金3.___________________________________________________________第十六条 保修责任买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。
出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担第十七条 双方可以就下列事项约定：1.该商品房所在楼宇的屋面使用权________________________________;2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________________;3.该商品房所在楼宇的命名权____________________________________;4.该商品房所在小区的命名权____________________________________;第十八条 买受人的房屋仅作____使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第____种方式解决：1.提交____仲裁委员会仲裁2.依法向人民法院起诉第二十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力第二十二条 本合同连同附件共____页，一式____份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人____份，买受人____份，____份，____份第二十三条 本合同自双方签订之日起生效第二十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起____天内，由出卖人向____申请登记备案出卖人(签章)：__________ 买受人(签章)：__________【法定代表人】：__________ 【法定代表人】：__________【委托代理人】：__________ 【委托代理人】：__________(签章)：__________ (签章)：______________年____月____日 ____年____月____日签于____签于____(商品房买卖合同内容由建设部提供)附件一：房屋平面图附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明附件三：装饰、设备标准1.外墙：__________2.内墙：__________3.顶棚：__________4.地面：__________5.门窗：__________6.厨房：__________7.卫生间：__________8.阳台：__________9.电梯：__________10.其他：__________附件四：合同补充协议商品房买卖合同说明1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。
签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先5、对合同文本【____】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定中选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打____，以示删除6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释实用版商品房买卖合同范本（三）甲方(出卖人)：__________本人姓名：__________(身份证号码)____地址：__________邮政编码：__________联系：__________乙方(买受人)：__________本人姓名：__________(身份证号码)____地址：__________邮政编码：__________联系：__________根据国家和____省(市)法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：第一条 房屋的基本情况甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于____;位于第____层，共____(套/间)，房屋结构为____，建筑面积____平方米(其中实际建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米)，房屋用途为____;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为____.第二条 房屋面积的特殊约定本合同第一条 所约定的面积为产权登记机关实际测定面积。
第三条 价格按总建筑面积计算，该房屋售价为(____币)每平方米____元，总金额为(____币)____元整第四条 付款方式1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(____币)____元整，并应于本合同生效之日起____日内将该房屋全部价款付给甲方2、已付定金将在最后一期付款时冲抵，支付方式为以下第____种：(1)现金_______________________________________________________;(2)支票_______________________________________________________;(3)汇款_______________________________________________________.第五条 交付期限甲方应于本合同生效之日起____日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起____日内，将该房屋付给乙方第六条 乙方逾期付款的违约责任1、乙方如未按本合同第四条 规定的时间付款，甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按____计算。
2、逾期超过____天后，即视为乙方不履行本合同届时，甲方有权按下述第____种约定，追究乙方的违约责任1)终止合同，乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿2)乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金，合同继续履行第七条 甲方逾期交付房屋的违约责任1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条 规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，按____%向乙方支付违约金2、逾期超过____个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第____种约定，追究甲方的违约责任1)终止合同，甲方按乙方累计已付款的____%向乙方支付违约金乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿2)甲方按乙方累计已付款的____%向乙方支付违约金，合同继续履行第八条 关于产权登记的约定在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起____天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的____%赔偿乙方损失第九条 保证甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务，甲方均在交易前办妥第十条 税费的交纳因本房屋所有权转移所发生的所有费用均由乙方缴纳第十一条 声明及保证甲方：1、甲方有权签署并有能力履行本合同2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为乙方：1、乙方有权签署并有能力履行本合同2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为第十二条 保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为____年第十三条 通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关____通知和要求等，必须用书面形式，可采用____(书信、、电报、当面送交等)方式传递以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式2、各方通讯地址如下：_________________________________________.3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任第十四条 合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出____天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担第十五条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：(1)提交____仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
第十六条 不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工，政府行为或法律规定等第十七条 合同的解释yjbys本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触第十八条 合同的效力1、本合同自双方法定代表人签字盖单之日起生效2、本协议一式____份，甲方、乙方各____份，具有同等法律效力甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：______________年____月____日 ____年____月____日。