监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：【2012年真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元正确答案：A2. 多选题：材料、通用型设备采购招标，应当具备（ ）条件A.项目法人已经依法成立B.按国家规定履行审批手续的，已经审批C.资金来源已经落实D.能够提出货物的使用与技术要求E.有相应的技术人员正确答案：ABCD3. 多选题：【2012年真题】按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目正确答案：BD4. 单选题：对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。
一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向（ ）A.有管辖权的基层人民法院申请执行B.有管辖权的仲裁机构申请执行C.有管辖权的基层人民检察院申请执行D.有管辖权的公安机关申请执行正确答案：A5. 单选题：建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）A.物B.行为C.智力成果D.财产正确答案：B6. 单选题：无权代理行为属于（）A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为正确答案：C7. 单选题：【2014年真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（ ）A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法正确答案：C8. 单选题：交货数量发生增减的原因不包括（）A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗正确答案：C9. 多选题：【2013年真题】根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有（ ）A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.对外商提供的设备设计图样进行审查D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案E.组织并主持有关方面参加的设计交底会正确答案：BCE10. 多选题：FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。
A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权对工程采取紧急补救措施D.有权要求承包商解雇他的雇员E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行正确答案：ABCD11. 多选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失正确答案：ABCE12. 单选题：工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案：C13. 多选题：在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改正确答案：BC14. 多选题：按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为（ ）。
A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同正确答案：AB15. 单选题：根据FIDIC《施工合同条件》的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是（ ）A.业主提前占用工程B.非承包人原因检验导致施工的延误C.施工中遇到文物和古迹D.异常不利的气候条件正确答案：D16. 多选题：建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对（ ）造成的损失和费用，负责赔偿A.维修保养或正常检修的费用B.设计错误引起的损失和费用C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失正确答案：DE17. 多选题：在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.城市房地产D.土地使用权E.土地所有权正确答案：BCD18. 多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供（ ）等工作内容发包给指定分包商实施。
A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理正确答案：ABD19. 单选题：【2013年真题】某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月正确答案：B20. 单选题：善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为（ ）A.表见代理B.无权代理C.越权代理D.指定代理正确答案：A21. 单选题：【2017年真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由正确答案：C22. 单选题：合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（ ）。
A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任正确答案：D23. 多选题：工程师对分包合同的管理包括（ ）A.对分包商索赔的批准B.检查确认分包工程质量C.对分包商资质进行审查D.对分包商发布变更指令E.计量、确认分包商完成的工程量正确答案：BC24. 单选题：对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议正确答案：D25. 多选题：依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行正确答案：ACE26. 单选题：【2015年真题】根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件正确答案：B27. 单选题：招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。
A.3B.5C.7D.9正确答案：A28. 多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，工程接收证书颁发后，表明（ ）A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成B.承包商对工程照管的责任转移给业主C.缺陷责任期的开始D.主体工程完成E.工程达到竣工验收标准正确答案：AB29. 单选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（ ）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门正确答案：A30. 单选题：FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验D.直接通过竣工检验正确答案：A31. 多选题：对于工程分包，叙述正确的有()A.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C.主体工程的施工任务不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意正确答案：CD32. 多选题：建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（ ）。
A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失正确答案：ACD33. 单选题：协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施A.合同B.技术C.经济D.组织正确答案：D34. 多选题：下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前10天向承包人发出开始工作通知E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算正确答案：BCE35. 多选题：在《担保法》规定的担保方式中，（ ）能作为保证人A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关正确答案：AE36. 单选题：某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标正确答案：B37. 单选题：下列不属于公开招标缺点的是（ ）A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差正确答案：D38. 单选题：根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（ ）A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解正确答案：A39. 单选题：合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（ ）解决纠纷A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼正确答案：A40. 单选题：【2014年真题】根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（ ）天A.7B.14C.28D.30正确答案：C41. 单选题：中标通知书( )具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不正确答案：A42. 多选题：【2013年真题】建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（ ）。
A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害正确答案：BC43. 单选题：【2012年真题】对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高正确答案：B44. 单选题：下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是（ ）A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的正确答案：C45. 多选题：保险人可以对()带来的损失不负责赔偿A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.意外事故E.维修保养费用正确答案：ACE46. 单选题：施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人正确答案：D47. 多选题：下列关于违约金的说法，不正确的有（ ）。
A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少正确答案：BC48. 多选题：申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（ ）A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书正确答案：BCDE49. 单选题：下列关于要约邀请的表述中，错误的是（ ）A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任D.要约邀请的内容往往是确定的，但不合相对人同意后受其约束的表示正确答案：D50. 多选题：大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间正确答案：ABDE51. 多选题：关于监理合同的协调管理说法中不正确的是()。
A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料正确答案：ACD52. 多选题：关于支付违约金的相关叙述中，正确的是（ ）A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法正确答案：BCDE53. 单选题：监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选正确答案：C54. 单选题：一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助，体现了合同履行的（ ）原则。
A.全面履行B.自愿C.公平合理D.诚实信用正确答案：D55. 单选题：承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（ ），对工期有影响的应给予相应顺延A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款正确答案：B56. 多选题：【2011年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（ ）A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地正确答案：AE57. 多选题：下列关于发包人审查的说法错误的有()A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意正确答案：AB58. 多选题：工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为（ ），因此双方应就索赔的处理进行协商。
A.索赔计算的依据分歧较大B.索赔证据不充分C.对承担事件损害责任的界限划分不一致D.补偿的额度随时间的增长而增长E.索赔计算的方法分歧较大正确答案：ABCE59. 单选题：下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查正确答案：D60. 多选题：依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（ ）A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求正确答案：CD61. 单选题：【2012年真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间正确答案：B62. 单选题：工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次这表明，目标规划具有()A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性正确答案：A63. 单选题：如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（ ）计价A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.合同签订时与交付时的平均价格正确答案：A64. 单选题：在评标委员会成员中，不能包括( )A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家正确答案：B65. 多选题：设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作正确答案：ADE66. 多选题：按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力正确答案：ACE67. 单选题：根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。
A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据正确答案：A68. 单选题：英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当( )A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失正确答案：A69. 单选题：承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经（ ）同意A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人正确答案：A70. 多选题：“建筑工程一切险”的保险责任范围包括（ ）A.海啸、飓风、台风B.龙卷风、风暴、暴雨C.洪灾、冻灾、火山爆发D.火灾、爆炸E.氧化、锈蚀、渗漏正确答案：ABCD71. 多选题：供货方的运输责任主要涉及()A.产品质量缺陷B.包装责任C.逾期付款D.发运责任E.数量短缺责任正确答案：BD72. 单选题：安装工程一切险自（）起开始生效A.工地动工时B.被保险项目被卸至施工地点时C.保险公司中约定生效日期D.施工准备阶段开始时正确答案：B73. 单选题：某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。
因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延正确答案：A74. 单选题：建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值正确答案：D75. 单选题：投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正正确答案：D76. 多选题：不可预见物质条件的范围是[]A.气候条件B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E.招标文件和图纸均未说明的污染物正确答案：BCDE77. 单选题：物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（ ）A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度正确答案：D78. 单选题：FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。
A.承包商B.工程师C.分包商D.业主正确答案：B79. 多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当（ ）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1％B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1％C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01％D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1％正确答案：ACD80. 单选题：【2013年真题】关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期正确答案：B81. 多选题：某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理正确答案：ABCE82. 多选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括()oA.设计变更应调整的合同价款B.本期应扣回的工程进度款C.经过工程师批准的承包人索赔款D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项E.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款正确答案：ACDE83. 多选题：施工合同履行过程中，竣工验收分为（ ）类，视施工合同约定的工作范围而定。
A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收正确答案：DE84. 多选题：设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（ ）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据正确答案：ABCD85. 多选题：下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可正确答案：ABCD86. 单选题：公开招标在开标时，应当由()A.由招标人检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况，所有投标人均应参加D.由招标人检验投标文件的密封情况，投标人自愿参加正确答案：C87. 单选题：【2013年真题】关于承诺的说法，正确的是（ ）A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销正确答案：D88. 多选题：某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，（ ）应当由发包方承担。
A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失正确答案：ADE89. 多选题：【2015年真题】建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的正确答案：CDE90. 多选题：保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（ ）A.发生与否的不确定性B.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性正确答案：ADE91. 单选题：监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（ ）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容A.7B.14C.28D.56正确答案：C92. 多选题：【2012年真题】以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏正确答案：AB93. 单选题：某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。
当设计人完成设计工作70％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（ ）A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元正确答案：A94. 多选题：在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章正确答案：ABCE95. 单选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（ ）hA.6B.12C.21D.48正确答案：D96. 多选题：FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是（ ）A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.业主对分包合同的管理主要袁现为对分包工程的批准E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权正确答案：ABCD97. 单选题：任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（ ）。
A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任正确答案：D98. 多选题：【2011年真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告正确答案：ABDE99. 多选题：招标阶段的主要工作内容包括（ ）A.发布招标公告B.发出招标文件C.资格预审D.现场考察E.确定中标人正确答案：ABCD100. 单选题：某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（ ）万元A.1020B.980C.1000D.1010正确答案：B。