监理工程师《建设工程合同管理》考试试题强化卷（必考题）及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法【正确答案】A2.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商双方达成一致后签订提前竣工协议，作为（ ）的组成部分A.施工文件B.合同文件C.监理文件D.竣工检验文件【正确答案】B3.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为（ ）A.颁发履约证书日B.颁发工程接收证书日C.协议书中约定的竣工日D.工程接收证书注明的竣工日【正确答案】D4.能够作为保证人的是()A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B5.FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（ ）A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％【正确答案】B6.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由()承担A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【正确答案】B7.【真题】关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【正确答案】D8.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【正确答案】A9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是（ ）A.要约到达受要约人时生效B.承诺的通知发出时生效C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间【正确答案】B10.综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素A.1B.2C.3D.5【正确答案】B11.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（ ）A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C12.【真题】根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（ ）。
A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【正确答案】A13.【真题】甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限该合同的效力状态为（ ）A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【正确答案】D14.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B15.一般情况下，（）应当由招标人完成A.确定中标人B.评标情况说明C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人【正确答案】A16.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是（ ）A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保【正确答案】A17.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（ ）。
A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止【正确答案】C18.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D19.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（ ）A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A20.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用监理工作完成后，该汽车（ ）A.归还委托人，并应支付折旧费B.不用归还委托人C.归还委托人，并应支付租赁费D.归还委托人即可【正确答案】D21.施工图设计的内容不包括（）A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计【正确答案】A22.关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（ ）A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释【正确答案】C23.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B24.【真题】关于定标的说法，正确的是（ ）A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B25.FIDIC《施工合同条件》规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括（ ）{A.在合同的解释方面有经验B.对承包合同的履行有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.在仲裁方面有高的声望【正确答案】D26.【真题】根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【正确答案】D27.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】D28.【真题】根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通过监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【正确答案】C29.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方【正确答案】B30.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C31.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令【正确答案】B32.目前，（ ）项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的规定执行A.列入试点计划的工程建设项目B.工期在12个月以上的工程建设项目C.投资额达到一定标准的工程建设项目D.依法必须进行招标的工程建设项目【正确答案】D33.【真题】根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。
A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【正确答案】A34.甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国《担保法》的规定，此保证属于（ ）A.一般保证B.连带保证C.书面保证D.反担保保证【正确答案】B35.某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元A.40B.47C.37D.50【正确答案】C36.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后【正确答案】B37.【真题】招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【正确答案】D38.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A39.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。
A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间正确答案】A40.设计招标文件的内容不包括（ ）A.设计依据B.工程项目应达到的技术指标C.具体的工作量D.项目限定的工作范围【正确答案】C41.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A42.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（ ）A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D43.FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（ ）承担。
A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A44.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务关于这一法律关系，下列说法正确的是（ ）A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C45.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（ ）A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A46.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（ ）A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】B47.可作为抵押物进行抵押的财产是（ ）。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人使用的耕地【正确答案】A48.工程一切险中的意外事故，包括（）A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D49.下列选项中，属于无效合同的是（ ）A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【正确答案】B50.根据招标投标活动的公开原则，（）等信息应当公开A.投标人名单B.标底C.评标委员会成员D.评标的标准【正确答案】D51.工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认A.1B.2C.3D.5【正确答案】B52.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，在合同的计价方式中，（ ）是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单项价格合同【正确答案】A53.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（ ）补偿。
A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C54.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由（ ）在专用条款内约定A.监理人B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】D55.建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是（）A.按时提供勘察资料B.确定设计的范围和深度C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改【正确答案】D56.【真题】某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（ ）A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失【正确答案】C57.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）之日A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B58.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（ ）h。
A.6B.12C.21D.48【正确答案】D59.【真题】关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【正确答案】A60.评标应当由（）负责评审A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】B61.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定（ ）A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告【正确答案】D62.下列有关暂停施工说法不正确的是()A.承包人应按工程师要求停止施工B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工【正确答案】B63.FIDIC((施工合同条件》规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（ ）。
A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B64.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（ ）A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C.当事人对合同成立的地点可以另行约定D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立【正确答案】B65.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D66.企业定额的水平( )A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平【正确答案】A67.【真题】根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【正确答案】D68.以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（ ）A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【正确答案】D69.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（ ）。
A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用【正确答案】B70.【真题】某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（ ）A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A71.FIDIC《施-K合同条件》规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（ ）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C72.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B73.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失对此损失()A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告【正确答案】D74.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A75.在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（ ）A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D76.FIDIC《施工合同条件》规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过（）时，应考虑单价调整A.1%B.2%C.3%D.4%【正确答案】A77.下列关于专业分包的说法，错误的是（ ）A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入【正确答案】B78.【真题】《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【正确答案】D79.设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至（ ）。
A.缺陷责任期结束B.竣工之日止C.完成保修义务日止D.颁发工程接收证书日止【正确答案】D80.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，必须进行招标的项目是（ ）A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目【正确答案】D81.【真题】某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【正确答案】D82.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（ ）d内完成签证工作A.14B.21C.28D.56【正确答案】C83.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（ ），协议未达成之前，原合同仍然有效A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定【正确答案】B84.【真题】承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（ ）A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【正确答案】A85.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（ ）。
A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A86.项目经理是由（）授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人A.监理单位B.发包人C.承包人D.工程师【正确答案】C87.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致（ ）关系的终止A.委托代理B.转代理C.意定代理D.指定代理或法定代理【正确答案】D88.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（ ）A.技术设计招标B.施工图设计招标C.全过程设计招标D.初步设计招标【正确答案】D89.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D90.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C91.按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（ ）。
A.受限额限制B.不超过中标的合同金额C.不受限额限制D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额【正确答案】C92.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选【正确答案】C93.依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周D.委托人拒付合理化建议奖【正确答案】B94.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（ ）A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B95.【真题】施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由（）c承担A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【正确答案】D96.FIDIC《施工合同条件》规定，业主必须保护（ ）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D97.下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是（）。
A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解【正确答案】C98.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）A.物B.行为C.智力成果D.财产【正确答案】B99.【真题】根据FIDIC{施工合同条件》，当（ ）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D100.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（ ）A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成【正确答案】A二.多选题(共70题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商应在收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的（ ）。
A.施工方法B.进度计划安排C.施工设计图D.施工组织方案E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表【正确答案】ABDE2.【真题】根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审表【正确答案】BCE3.工程师对分包合同的管理包括（ ）A.对分包商索赔的批准B.检查确认分包工程质量C.对分包商资质进行审查D.对分包商发布变更指令E.计量、确认分包商完成的工程量【正确答案】BC4.如果供货方供应的产品存在质量缺陷，则下列说法正确的是（）A.如采购方同意，按质论价B.如采购方同意，原价付款C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换【正确答案】AE5.根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括（）A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标【正确答案】DE6.【真题】根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（ ）。
A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE7.【真题】监理人确认分包工程的施工质量工作包括（ ）A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【正确答案】AD8.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理【正确答案】ABCE9.下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）A.因重大误解订立的合同B.与无代理权人订立的合同C.与限制民事行为能力人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同【正确答案】BCE10.【真题】根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（ ）。
A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协商分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD11.【真题】根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【正确答案】ABDE12.FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（ ）A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工【正确答案】BCDE13.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC14.机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括（）A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联C.必须在法律上独立D.不必财务上独立E.合法运作并独立于招标人和招标机构【正确答案】ABCE15.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括（ ）。
A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法【正确答案】CDE16.关于交货验收，下列说法正确的是()A.运输过程中发生的问题由供货方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责【正确答案】BE17.下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（ ）A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费【正确答案】BCDE18.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（ ）A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确答案】ABDE19.建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对（ ）造成的损失和费用，负责赔偿。
A.维修保养或正常检修的费用B.设计错误引起的损失和费用C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失【正确答案】DE20.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（ ）A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议【正确答案】ABC21.施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.政府机关【正确答案】BC22.关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【正确答案】CDE23.下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有（ ）。
A.检查确认分包工程的施工质量B.确认分包人完成的工程量C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.对分包人使用的材料进行监督【正确答案】ABDE24.下列关于设计施工阶段总承包合同的履行管理说法正确的有()A.发包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划C.监理人未在约定的时限内对承包人编制的进度计划进行批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准D.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前10天向承包人发出开始工作通知E.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算【正确答案】BCE25.在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须（）A.支付违约金B.双倍支付定金C.结束合同关系D.书面通知设计人E.按实际完成工程量付设计费【正确答案】DE26.勘察人如遇（）情况，可以相应延长合同工期A.设计变更B.工作量变化C.勘察设备损坏D.不可抗力影响E.非勘察人原因造成的窝工【正确答案】ABDE27.根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（ ）A.施工中发现文物、化石B.发包人提供的材料提前交货C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.发包人原因暂停施工【正确答案】ADE28.在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有（）。
A.付款金额B.运输费用C.交货期D.售后服务E.生产能力【正确答案】BCDE29.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师在认为必要时，可以就（ ）发布变更指令A.改变原定的施工顺序B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程【正确答案】ABC30.关于要约撤销的叙述中，正确的有（ ）A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示【正确答案】ABCE31.根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（ ）A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE32.下列属于材料采购合同条款内容的有（）。
A.产品名称、商标、型号B.交（提）货地点、方式C.附随义务D.运输方式及到站、港和费用的负担责任E.结算方式及期限【正确答案】ABDE33.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()A.延误的工期相应顺延B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担【正确答案】ABDE34.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】ADE35.【真题】根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有（ ）A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.对外商提供的设备设计图样进行审查D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案E.组织并主持有关方面参加的设计交底会【正确答案】BCE36.建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。
主要表现为（ ）A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议【正确答案】ABDE37.在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【正确答案】BC38.工程师在处理工期展延中，()A.依据合同有权删减工作内容和缩短工期B.依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期C.由工程师提出，经业主批准缩短工期D.由工程师与承包商协商一致缩短工期E.由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期【正确答案】BE39.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为（ ）A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标【正确答案】ABC40.在下列选项中，需要重新招标的是（ ）。
A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时问止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的【正确答案】AB41.【真题】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【正确答案】BE42.《担保法》规定的担保方式为（ ）A.保证B.公证C.抵押D.质押E.定金【正确答案】ACDE43.建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】主要条款有（ ）A.设计依据B.发包人应提供的有关资料和文件C.双方的责任D.项目投资要求E.委托设计任务的范围和内容【正确答案】BCE44.《标准资格预审文件》各章规定的内容包括（）A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件【正确答案】ACDE45.【真题】某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃关于施工企业行使权利的说法，正确的有()A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【正确答案】BDE46.FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。
A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认。