工程工程合同模板汇编六篇 工程工程合同 篇1 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：武汉市江辉装饰设计工程有限公司 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况，签订本合同 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 工程地点： 承包范围：1、该店门楼、所有出入通道梯道、大厅、包房、厨房、卫生间、吧台及其涉及到的天花、立面、地面的装修工程（电系指从强电配电室接至用电末端及从弱电交接箱到使用末端；水系指从水表至用水末端；排水指从用水处排至原有下水管网；除消防、中央空调之外的设施设备用品的安装）；2、负责消防、中央空调等项目的配合工作 （注：特种工艺如贴金箔、异型结构电焊、成品及工艺雕刻等则由甲方配合施工） 1.2 承包方式：在乙方确保质量达到优质标准、材料实行定额管理和现场管理及施工队伍构成（现场有专门的项目经理及泥木水电油漆4大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保证不拉街头游击队伍参入本工程）、约定工期目标的前提下，实行单位面积工价包干制双方商定每平方米（现状的使用面积，下同）工价为人民币 1.3工期： （1）开工日期： 年月日（2）竣工日期： 年月日； 总日历工期天数： 天。
1.4 质量标准：作为合同附件另附 1.5 合同包干价款： 第二条 甲方代表 甲方代表姓名： 第三条 乙方项目经理及驻工地代表： 3．1乙方项目经理： 3.2 乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务： 1、对工程质量、工期、材料管理、现场管理、乙方员工管理担负具体责任； 2、负责与甲方的业务联系、沟通3、负责应由其负责的其它事宜 第四条 甲方工作 甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作： 4.1 合同开工日期时，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，向乙方提供施工所需水、电等管道线路， 4.2 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作； 4.3 在进行单项目工程招标（石材加工、消防、中央空调、锅炉等）施工中，甲方应协调施工交叉作业及施工单位之间的关系，保证顺利施工； 4.4 合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行设计交底 第五条 乙方工作 乙方按约定的时间和要求做好以下工作： 5.1 施工期间负责质量、材料、工期等各项工作，负责消防、中央空调、太阳能、石材加工等外包项目的配合工作； 5.2 向甲方代表提供月度工程进度计划及工程事故报告； 5.3 负责乙方施工场地的人身和财产安全。
确保施工安全，教育员工规范操作，严防人身事故的发生；每天必须安排专人负责清场，严防火灾事故的发生；乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由其承担全部责任，不得牵连到甲方 5.4 遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境卫生、安全管理等管理规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承担自己员工的安全、治安、计生、外来人口管理等项管理责任和费用 5.5 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备； 已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护保护期间发生损坏，乙方自费予以修复第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或乙方修复由甲方承担追加合同价款由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担 第六条工程质量保证 6.1双方所共同确认：本工程质量要求以双方所共同确认了的作为合同附件的《装饰工程质量验收标准》为准 6.2关键工序或项目甲方签字继续制度： 1、水暖安装方面：各个管件的空间位置包括出墙尺寸；水管试压； 2、 电路安装方面：强弱电的整卷电线电缆使用前的乙方自检自测工作； 3、涉及到防水工程方面：墙面的涂刷防水涂料和地面的48小时的浸水试验；4、天花封板之前；5、上乳胶漆和贴墙纸之前。
上述的甲方签字制度只是双方商议的一项必要的工作流程，而不能作为乙方影响工程质量、工期、材料等的任何理由或借口 第七条 检查和返工 乙方应认真按照规范、设计和样板间合格标准的要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改；承担因自身原因导致返工、修改的人工和材料损失费用因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担 以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，并赔偿甲方的有关损失 第八条 质量等级 8.1 工程质量要求达到签约时双方所共同确认了的作为合同附件的《装饰工程质量验收标准》 8.2工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延 8.3 双方对工程质量有争议，按照职能分工由建设行政主管部门进行裁决因此造成的经济损失 和工期拖延，由败诉方承担 第九条 隐蔽工程和中间验收 9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方代表经验收合格，甲方代表签字后即可进行隐蔽和施工。
若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收手续 9．2无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延 第十条 工程款支付 10.1 合同生效，甲方预付设计定金10 %（人民币大写）：___________乙方正式全面开工10天后，甲方付给合同价款的30 %工程款,计：(￥___________ 元)；乙方正常、全面开工30天后，甲方付给合同价款的37 %工程款,计：(￥___________ 元)；乙方全面完工并验收合格后，甲方付给合同价款的20 %工程款,计：(￥___________ 元) 10.2 合同价款的3 %作为质量保修金交付正常使用一年后付清 第十一条 材料合理使用与定额管理 11.1双方事前约定：为了防止浪费，合理地利用材料，本着“定额管理、超标自负”的原则，来进行本项工程的材料管理 11.2按照双方事前约定，纳入定额管理的主要材料目录有：木工：板材（木芯板、各种胶合板、石膏板、饰面板），龙骨，木方； 水电：各类电缆电线，电器（开关插座的底盒、面板、空气开关、接触器、门铃、灯具、机、换气扇等），水管，三通、直接、弯头、阀门、水龙头； 油漆：油漆、墙纸、浆粉胶水、泥水：墙砖、地砖、马赛克、洁具、 安装：五金件等以及其它需要纳入定额管理的材料。
11．3为了共同搞好工程及材料管理，根据材料的分类，双方都分别指定专人予以交接验收，（根据 材料的分类，分别准备几个记录本，每次交接都必须有甲乙双方的责任人签字；定期予以统计并反馈相关信息；该项统计数据对双方均具有同等效力 11．4乙方造成的材料定额以外的缺口，必须由其承担全部责任其将作为合同附件，具有同等的效力 第十二条竣工验收 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工资料、验收报告、竣工图甲方代到竣工验收报告后，在三天内联系组织建设所在地行业主管部门主持进行验收，并在验收3天内给予批准或提出修改意见乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的全部费用 第十三条 保修 13.1 保修责任范围：除甲方使用过程人为损失、原设计错误隐患、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整体或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围 13.2 保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为一年 第十四条争议 14.1 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉 14.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 合同确已无法履行；双方协议停止施工； 调解要求停止施工，且为双方所接受；仲裁委员会或法院要求停止施工 第十五条 违约 15.1 甲方不能及时给出必要确认、批准，不按合同约定支付工程款，不能保证乙方施工用材料供应或履行自己的其他义务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期，并支付合同价款20 %的违约金给乙方，同时应赔偿因其违约给乙方造成的全部损失 15.2 乙方不能严格履行合同（包括合同附件）条款，不能按合同工期竣工，不能达到双方认可完成的合格部分的工程量，参照本合同约定的价款方式予以结算 工程工程合同 篇2 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决 2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决 3、根据施工图纸和预算书范围内的：从审图、申报消防手续、施工、验收全套包干 4、施工图纸范围外(如：外部管道、防火门等)以甲、乙双方、见证方共同确认另行计价。
乙方应按合同规定 的时间完成和提供服务 十、施工组织设计和工期 1、 开工及延期开工 乙方应按合同约定的开工时间开始施工乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延 2、 由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延： a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件; b)工程量改变和设计变更 c)因停水、停电、停气等原因造成的停工; d)不可抗拒力; e)因甲方无法达成约定义务造成工期延误; f)双方约定工期顺延的其他情况 3、 工程竣工 a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议 b)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前 c)工程在验收中，积极配合消防检测公司对工程检测本合同工程总价不含消防检测所产生费用，检测费用由建设方另行支付给专业的检测中心竣工协议，作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。
十一、工程质量 a)工程质量应达到协议书约定的质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任 b)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担 c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受旅游业代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件 d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担 e)隐蔽工程和中间验收 根据国家、省、市有关规定执行 f)重新检验 无论甲方代表是否进行过检验，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期 本工程约定的质量保修期为一年一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用 十二、工程设计变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。
变更超过原设计标准或标准的建设规模时，甲方应撱规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付 十三、竣工验收与竣工结算 1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定 2)工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告有完整的结算资料之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算 3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理 十四、索赔和争议 1)违约的处理： 除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5% 2)索赔 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任 3)争议 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
十五、合同解除 1)甲、乙双方协商一致，可以解除合同 2)有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同： 1、因不可抗力致使合同无法履行; 2、因一方违约致使合同无法履行 3)一方根据上述约定要求解决合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理 4)合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将知有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担除此之外，有过错一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失 5)合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力 十六、合同份数 本合同一式四分，甲乙双方、见证方各执一份 十七、补充条款 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程工程合同 篇3 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1．1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定 1．2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范 2．合同文件组成及解释顺序 2．1 合同条款及合同附件 2．2 补充合同（协议）书 2．3 中标通知书、投标书及其附件 2．4 标准、规范及有关技术文件 2．5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件 2．6 施工图纸及设计要求 2．7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2．8 有关会议纪要 2．9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等 3．资质验证：乙方资质情况（详细填写） 3．1 资质证书号码：_____________________________________________ 3．2 资质许可范围：_____________________________________________ 3．3 发证机关：_________________________________________________ 3．4 复审有效期：_______________________________________________ 3．5 甲方查验原件的人员及时间：_________________________________ 3．6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。
委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致委托人必须是其单位的法定代表人每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件 3．7 应加上乙方单位详细地址、邮编和 4．工程概况 4．1 工程名称：_____________________________________________________ 4．2 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理不需要） 4．3 工程地址：_____________________________________________________ 4．4 工程规模：建筑面积：__________________平方米；层数：_________层 4．5 设计生产能力：_________________________________________________ 5．工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：____________________________ 6．承包方式：劳务作业施工承包 7．工程期限 7．1 合同开工日期：_________年_________月_________日 7．2 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为______年______月______日。
本合同工程设立以下阶段控制点： 7．2．1 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________ 7．2．2 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________ 7．2．3 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________ 7．2．4 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________ 7．3 实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期 7．4 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同 8．延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延 9．工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期： 9．1 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。
9．2 重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者 9．3 甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段 9．4 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段 9．5 因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者 9．6 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料 非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款 10．质量等级 乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。
质量标准应明确） 11．合同价款 11．1 合同造价暂定为人民币___________元（大写_________________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等） 11．2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整 12．图纸和技术资料 12．1 图纸：甲方在_______年_______月_______日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：_______年_______月_______日之前提供图纸； 12．2 资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决） 13．甲方驻工地代表：姓名______________；身份证号码___________________________ 14．乙方驻工地代表：姓名______________；身份证号码___________________________ 15．甲方工作 15．1 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。
统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算 15．2 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标 15．3 组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）应根据项目特点而定 15．4 负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定 15．5 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求 15．6 统一向业主办理以下事宜： 15．6．1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发； 15．6．2 书面及现场交验水准点和坐标控制点； 15．6．3 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续； 15．6．4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。
16．乙方工作 16．1 服从甲方的统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫 16．2 在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标 16．3 严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求 16．4 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款 16．5 做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。
乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失 16．6 按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书 16．7 乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失 16．8 根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运 16．9 按业主合同需由乙方承担的其他工作 17．进度计划 乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。
必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督 18．质量与检验 18．1 质量责任： 18．1．1 乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_________元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_________元的，可配备1名专职或兼职的质检人员因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止 18．1．2 乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款此外，甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________ 18．1．3 乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：___________________________________ 18．1．4 违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。
18．2 检查和返工 18．2．1 乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件 18．2．2 对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延 18．3 隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收 18．4 重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失 18．5 中间验收 18．5．1 中间验收的内容包括： a．分项工程质量验收记录对应的部位； b．交工资料有关的试验记录对应的试验对象； 18．5．2 中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。
19．安全及文明施工 19．1 本工程控制指标 19．1．1 杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5‰； 19．1．2 杜绝重大机械事故； 19．1．3 杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故； 19．1．4 杜绝火灾事故； 19．1．5 控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民； 19．1．6 达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定 19．2 安全责任 19．2．1 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险 19．2．2 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的.，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。
19．2．3 因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款此外，甲方对乙方另行处罚如下： a．死亡1人罚款_________元，重伤1人罚款_________元，超过1人次的部分加倍处罚 b．发生重大机械事故的，每台次罚款_________元 c．发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_________元 d．发生火灾事故的，每次罚款_________元 19．2．4 按国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款 19．2．5 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行 19．2．6 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。
19．2．7 乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理 19．3 文明施工责任 19．3．1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2％进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款 19．3．2 乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担 20．紧急补救 无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担 21．物资供应 21．1 物资供应分工 21．1．1 以下物资均由甲方供应 a．永久性工程安装的设备、仪器、仪表； b．安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材； c．土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。
21．1．2 其他材料采供分工： a．甲方：_____________________________________________ b．乙方：_____________________________________________ 21．2 双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全 21．3 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理 21．4 乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月20日至次月20日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失 21．5 物资费用 21．5．1 永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款 21．5．2 乙方办理材料调拨及设备（仪器、仪表）领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。
21．5．3 所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20％，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库 21．6 材料员和领用手续 21．6．1 乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人（或与本合同相符的乙方委托代理人）确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续 21．6．2 乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单（或领用手续），调拨单（或领用手续）的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模 21．6．3 材料员必须于每月20日（上月20日起本月19日止）编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续 22．施工机具等提供和非永久性工程物资等供应 甲方按21．1分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供（解决），其包括但不仅限于以下内容： 22．1 国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。
乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿 22．2 行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等 22．3 生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用 22．4 办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、机、机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施 22．5 文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材 22．6 安全防护及劳动保护用品，诸如：安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘（靴、鞋、手套）、电焊手套、胶（靴、手套、围裙）、护脚、口罩、劳动防护（服、手套、眼镜）、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等 22．7 各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。
22．8 行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资 22．9 各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等 23．工程预结算 23．1 计价计费约定（有关者填内容，无关者空缺不填） 23．1．1 按工料单价法编制，其中： a．套用定额估价表（年版本）； b．按21．1．1中材料费下浮_________％； c．按21．1．1中机械费下浮_________％； d．按21．1．1中机械费不计取； e．按21．1．1中脚手架搭拆费下浮_________％； f．按21．1．1中超高费下浮_________％； g．以人工费取费的综合人工费单价_________元／定额（估价表）工日； 综合人工费单价中包括人工费和23．1．3．a内容 h．以定额直接费取费的，综合取费为定额直接费_________％ 23．1．2 按综合单价（全费用单价）法编制 a．详见合同附件综合单价清单或 b．具体工程内容的综合单价如下：________________________________ c．综合单价中包括其他直接费（人工费、材料费、施工机械使用费）、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额（估价表）其他子目系数调增费；未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和23．1．3．a内容。
23．1．3 说明： 综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容： （1）环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用； （2）生产生活临时设施费； （3）施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用； （4）24．5．17、24．5．18、24．5．19的费用； （5）现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等 23．1．1 及23．1．2的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现场、环境等影响及其他外部干扰因素而做调整 23．1．1 及23．1．2中，乙方均不另行计取以下费用： ①甲供和乙供物资的工地保管费 ②乙供材料检测、复试费 ③向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设场、设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用 ④设备单机试运（72小时）的费用 23．1．4 临时用工的综合人工单价（包含费用同23．1．1．g，每工按8小时，不分工作日和节假日，不分白天和夜间，技术性用工不分工种。
a．参加甲方牵头的联动试车或投料试车：技术工人_________元／工日，普工_________元／工日 b．参加甲方牵头的保运：技术工人_________元／工日，普工_________元／工日 c．装卸搬运工：_________元／工日 d．勤杂工：_________元／工日 e．不能套用定额的签证用工：_________元／工日 23．1．5 关于调整工程费用的因素 a．以下变更可以调整（增减）工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准： （1）增减合同中约定的工程范围； （2）增减合同中约定的工程量； （3）变更原设计标准； （4）变更原设计的建设规模； （5）变更原设计的建筑结构； （6）非乙方原因，经业主批准的材料代用； （7）因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用； （8）设计修改、变更单项次直接费净增（减）超过_________元者 b．以下情况，可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准 （1）联动试车； （2）投料试车； （3）保运； （4）甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作 23．1．6 以下变更、签证情况，不能增加工程费用 a．乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用（乙方不但不能计取，还应承担一切责任和各方的一切经济损失） b．乙方直接从业主或监理收（领）的设计修改（变更）通知单、材料代用单、工作委托单等 c．无效的签证单： （1）甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证； （2）甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证； （3）甲方签证人员未写明具体填办内容，含糊其辞，诸如使用工程项目属实、情况属实、同意办理等用语的； （4）甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用（含其他费用）价格的； （5）违背劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证； （6）因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的； （7）乙方只能提供复印件不能提供原件的； （8）未编号或编号有矛盾的； （9）事后补办的。
23．2 施工图预算 23．2．1 编报时间：乙方收到施工图纸后21天内 23．2．2 编报份数：乙方向甲方编报一式六份 23．3 工程结算： 23．3．1 编报时间：于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后28（14）天内 23．3．2 编报份数：乙方向甲方编报一式六份 23．4 延误处罚：乙方推迟23．2或23．3编报时间的，甲方均按推迟每天以_________元累计处罚乙方 23．5 工程结算审核与审计：甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算办法审核乙方工程结算，甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原件进行审理甲方对乙方工程结算的审核程序为：项目部一审，于收到乙方工程结算书后42天内完成；甲方项目部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列24．5扣减项费，二审应于建设项目竣工验收合格后42天之内完成甲方项目部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算项目，甲方将根据结算项目的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或部分审计或有关24．5扣减项目专项审计；甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容，于确定审计内容后42天内完成审计。
凡列入审计的项目，最终结算值以审计值为准，未列入审计的项目，最终结算值以二审审定值为准，只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力，其他任何形式的结算书，甲方将不予认可 24．工程款支付及竣工结算（财务净结值结算） 24．1 甲方不向乙方拨付工程预付款 24．2 工程款拨付计算约定 24．2．1 乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期（月度）工程款拨付额=（报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额）*60％-报告期应扣减有关24．5中的费用 24．2．2 甲方项目部对乙方编报的工程结算已完成一审（以下简称已完成一审），则从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额。