工程合同模板集锦5篇 工程合同 篇1(2318字) 施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的.建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程立项批准文号: 资金 二、工程承包范围: 三、合同工期:开工日期 竣工日期 四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据, 承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行 五、合同价款 金额(大写):_____________________________元(人民币) ¥:_____________________________元 六、组成本合同的文件包括: 1、本合同专用条款 2. 标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成. 七.发包人向承包人提供图纸日期和套数:6套.发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用 监理单位委派的工程师 姓名:_______________职务:________________发包人委托的职权:__________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________ 发包人派驻的工程师 姓名:________________职务:________________________ 职权:_________________________________________________________________________ 承包方项目负责人: 承包人委托的职权: 项目经理: 八.双方约定现场工程师工作职权: 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令 工程师的指令、 通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行工程师不能及时给予书面确认的, 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认 承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
九.发包方的工作: 1.在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道,约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通; 2.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责; 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在开工前7日内完成; 3.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验在开工前7日内完成; 4.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成; 5.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树工程合同 篇2(1174字) 甲方: 乙方: 九河村民委员会清江组水库重修后,一直无人管理,水库边及水库内以垃圾为患,水库内储备水量不足,为了加强对水库管理及维护,本着互惠互利原则,将清江组水库承包给乙方,签订本合同,合同事项如下: 一、甲方责任: 1.对于政府组织的兴修水利工程建设项目,如涉及水库建设及维修,需要清江组投入资源时,甲方应响应政府及相关部门安排,组织人力物力投入工程建设。
2.在播秧期间,秧田需要从水库供水时,甲方应安排人员负责组织集中供水 二、乙方职责: 1.乙方承包期间经营权归乙方所有,但乙方不得利用水库作非法经营,如乙方在承包期间产生的违法经营,所产生的后果由乙方承担; 2.政府组织兴修水利工程建设时,乙方积极响应政府工程建设项目需求; 3.乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备,在播秧季节,在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次,如遇特殊干旱情况,优先保障养鱼水量 三、承包费用及付款方式 承包费1600.00元/年,承包期限为十年一签,承包费用为每十年一付,本次合同共计人民币16000.00元,大写(壹万陆仟元整)元,承包款一次性付清在第二次竟标时,以本村村民优先,高价优先,在同等竟标价格条件下,原承包者优先原则 四、违反赔偿条约: 1.本合同不受甲方法定代表变动影响,甲方法定代表调整时,本合同继续履行 2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下,承包费不予清退,且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件,乙方承担对水库管理义务; 3.由于乙方原因不能继续履行合同时,承包费不予清退,且甲方未接收对水库管理职能期间,乙方承担对水库的管理及维护工作; 4.如因甲方原因不能继续履行合同时,甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿,具体补偿金额由甲乙双方协商而定。
本合同共5页,前3页为合同正文内容,第3页下半页起为村民代表签名盖印,一式两份,甲方持一份,乙方持一份,村委会保存副本一份,具有同等的法律效力,自双方签订合同之日起生效 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日工程合同 篇3(2671字) 委托方(甲方):x 代理方(乙方):x 一、建设工程基本情况 1.工程名称:__ 2.招标范围:__ 3.建设地点:__ 4.工程规模:__ 5.工程投资额:x 二、建设工程实施条件 1.工程批准文号及时间:____ 2.图纸设计单位及交付时间:____ 三、招标、计价及评标定标方式 1.招标方式:__ 2.计价方式:__ 3.评标办法:__ 四、代理业务范围 拟定招标方案; 拟定招标分告或者发出投标邀请书; 派员组织申请人报名登记; 审查报名申请人投标资格; 编制招标文件; 组织现场踏勘和答疑; 编制标底; 组织开标、评标; 参与开标、评标; 草拟工程合同; 1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动; 2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方; 3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作; 4.对影响公平竞争的有关招标投标内容保密,代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避; 5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责; 6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
五、代理方的权利 1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预; 2.依据国家有关法律法规的规定,在授权范内办理委托项目的招标工作; 3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员; 4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失 六、委托方的义务 1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等); 2.在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作; 3.在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在x日内做出书面的回答; 4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失; 5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密; 6.在规定的有效期内签订完工程施工合同,并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案; 7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排 七、委托方的权利 1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动; 2.有权了解招投标活动的计划安排,并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告; 3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员; 4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作; 5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
八、招标代理服务费的收取办法 1.受托方向委托方收取中标价的x%或人民币(大写)__x代理咨询服务费;上述费用中: 含甲方缴纳的发布媒体信息服务费; 含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费; 不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费 不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费 2.此代理咨询服务费于: 本协议签订后,委托人先预付x%余款在领取合同备案通知书后一次性付清; 领取合同备案通知书后一次性付清; 委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清: 姓名:__x 职务:____ 九、违约、争议 1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约; 2.由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同 3.由于违约造成第三方(中标人)损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失; 4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力; 5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关管部门调解。
一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议: 双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 向有管辖权的人民法院起诉 十、合同份数及分送责任 1.本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本__份,甲方__份,乙方__份,招标中心建设工程科壹份; 2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达 甲方(公章):x 乙方(公章):x 法定代表人(签字):x 法定代表人(签字):x __年__月__日 __年__月__日工程合同 篇4(997字) 发包方:_____(以下称甲方)承包方:_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守 1、工程名称:______ 2、工程地点:______ 3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米 4、承包内容: 5、建筑安装工程造价:共计人民币____份元 6、工程价款和费用的结算依据和付款办法: 7、工程开工日期:________年____月____日 8、工程竣工日期:________年____月____日 9、工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
甲方主要义务: 乙方主要义务: 违约责任: (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____计算违约金 (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___计算违约金 (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失 (4)工程竣工后保险期________年采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理属发包方或设计责任造成的由甲方自理 (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任 1、本合同附件:共___份 2、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止但保修一条除外 3、本合同正本两份,双方各执一份副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送__银行一份 发包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____ 承包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____ 签约日期:________年____月____日工程合同 篇5(1728字) 订立合同单位:__________________与____________________ 。
对方除依照国务院发布的《建筑安装工程承包合同条例》和《________建筑安装工程合同实施细则》规定外,并根据本项工程具体情况签订本合同 第一条 工程项目:(见下表) 工程项目一览表 序号 单项工程名称 投资性质 结构 层次 设计 单位 建筑 面积 工程 造价 备注 第二条 工程地点:____________________ 第三条 建筑面积:____________________ 第四条 工程造价:____________________ 第五条 包工形式及材料、设备供应:(见下表) 序号 材料、设备名称 规格型号 单 位 数 量 供给时期 备注 第六条 付款办法:________________________ 第七条 技术资料供应:施工详图________份,设计概算________份,钻探资料________份,于________月________日交齐 第八条 工程期限:自________年________月________日至________年________月________日完工 第九条 工程质量:根据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。
第十条 工程保修:(见下表) 工程项目名称 一、保修工程内容: 二、保修期限自 年 月 日至 年 月 日 在保修期限内,确因施工单位责任造成的质量事故,愿在最短时间内负责保修,不另收费 施工单位:(公章) 工程负责人: 第十一条 奖励与罚则:_________________________ 第十二条 临时设施:___________________________ 第十三条 本合同正本________份,双方各执________份;副本________份建设单位执________份,施工单位收执________份 第十四条 合同有效期限:自签订合同双方代表签章经鉴证或公证机关鉴证或公证后生效,至全部工程竣工验收及工程价款结清后失效 第十五条其他条款:____________________________ 建设单位:________ 负责人:________ 联系人:________ :________ 施工单位:________ 负责人:________ 联系人:________ :________ ________年________月________日。