广东事业部彩管厂项目A5地块消防工程合同发 包 人：佛山市彩管置业有限公司 承 包 人： 合同编号： 目录第一部分 协议书 7一、工程概况 7二、工程承包方式及承包范围 7三、合同工期 9四、质量标准 9五、安全文明标准 9六、合同价款 10七、组成合同的文件 11八、词语定义:本协议书中有关词语含义与本合同第二、三部分合同条件中分别赋予它们的定义相同 12九、本协议与之前甲乙双方的任何约定如有冲突，以本协议为准 12十、本合同在执行过程中若发生争议或纠纷，应先协商解决解决不了时，甲乙双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉 12十一、合同生效 12十二、其他约定 12第二部分 通用条款 14一、词语定义及合同文件 141.词语定义 142.合同文件及解释顺序 153.语言文字和适用法律、标准及规范 164. 图纸 16二、双方一般权利和义务 175. 工程师 176. 工程师的委派和指令 177.项目经理 188.发包人工作 199.承包人工作 19三、施工组织设计和工期 2010.进度计划 2011.开工及延期开工 2012.暂停施工 2113.工期延误 2114.工程竣工 21四、质量与检验 2215.工程质量 2216.检查和返工 2217.隐蔽工程和中间验收 2218.重新检验 2319.工程试车 23五、安全施工 2420.安全施工与检查 2421.安全防护 2422.事故处理 24六、合同价款与支付 2423.合同价款及调整 2524.工程预付款 2525.工程量的确认 2526.工程款(进度款)支付 26七、材料设备供应 2627.发包人供应材料设备 2628．承包人采购材料设备 27八、工程变更 2829．工程设计变更 2830．其他变更 2831．确定变更价款 28九、竣工验收与结算 2932．竣工验收 2933．竣工结算 3034．质量保修 30十、违约、索赔和争议 3135．违约 3136．索赔 3137．争议 32十一、其他 3238．工程分包 3239．不可抗力 3340．保险 3341．担保 3442．专利技术及特殊工艺 3443．文物和地下障碍物 3444．合同解除 3545．合同生效与终止 3546．合同份数 3647．补充条款 36第三部分 专用条款 37一、词语定义及合同文件 371.词语定义 372.合同文件及解释顺序 383.语言文字和适用法律、标准及规范 394.图纸 39二、双方一般权利和义务 395.工程师 396.工程师的委派和指令 417.承包人代表 419.承包人工作 43三、施工组织设计和工期 4610.进度计划 4611.开工及延期开工 4712.暂停施工 4713.工期延误 4714.工程竣工 48四、质量与检验 4815.工程质量 4816.检查和返工 4917.隐蔽工程和中间验收 4918.重新检验 5019.工程试车 50五、安全施工 5020.安全施工与检查 5021.安全防护 5122.事故处理 51六、合同价款与支付 5123.合同价款与调整 5124.工程预付款 5325.工程量确认 5326.工程进度款的支付 53七、材料设备供应 5327.发包人供应材料设备（如有） 5328.承包人采购材料设备 55八、工程变更 5629.工程设计变更 5630.其他变更 5631.确定变更价款 57九、竣工验收与结算 5732.竣工验收 5733.竣工结算 5834.质量保修 59十、违约、索赔和争议 5935.违约 5936.索赔 6037.争议 60十一、其他 6138.工程分包 6139.不可抗力 6140.保险 6141.担保 6142.专利技术及特殊工艺 6143.文物和地下障碍物 6146.合同份数 6247.工程签证 62十二、补充条款： 63第四部分 合同附件 64第一部分 协议书发包人（全称）：_佛山市彩管置业有限公司 （甲方）承包人（全称）：_ （乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订协议书，（以下简称本协议）。
一、工程概况 1.1 工程名称：彩管厂项目A5地块消防工程1.2 工程地点：佛山市禅城区季华六路南侧，文采一路东侧、彩虹路北侧1.3 工程内容：根据招标图纸内的室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘及挡烟垂壁系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控等工程以及各系统所需的配套等相关工作，具体详见招标文件、合同文件及招标图纸二、工程承包方式及承包范围2.1工程承包范围: 彩管厂项目A5地块消防工程包括但不限于对设计进行深化，完成施工图纸的设计，不限于消防水、消防电、防排烟、防火卷帘、挡烟垂壁及气体灭火、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控等系统工程，详细按招标图纸范围及工程量清单中施工界面划分，具体包含以下内容： （1）消火栓与喷淋给水系统：A5与A6地块共用消防水池和消防水泵，消防水泵房位于A6地下二层包括但不限于室内和室外所有管道及管道配件安装，室外管道或阀门井开挖回填土方、砼基座、井室及承重铸铁盖板；套管的预埋和安装为总承包单位范围，但套管内与管网间隙的防火封堵为本承包范围2）火灾自动报警与消防联动系统：包括但不限于设备及终端的安装、防火线槽（不含线管）的制安、线缆的敷设与驳接；与消防水泵、防排烟、加压送风、防火卷帘、电梯、门禁、闸机、非消防电、应急照明等联动。
含强电、智能化及消防的防火封堵等3）消防监控系统：包括但不限于电气火灾监控、消防设备电源状态监控器主机、联机设备安装；防火线槽（不含线管）的制安，线缆的敷设与驳接4）防火门监控系统：包括但不限于设备及终端的安装、防火线槽（不含线管）的制安、线缆的敷设与驳接；（5）防排烟系统：负责消防排烟系统、地下车库平时及与消防合用通风系统、地上正压送风系统的安装，包括但不限于风机、静压箱、防火风阀、风管及风口百叶的供应与安装，设备的隔声与减振室内立面新风井、排烟排风井的百叶安装洞口的防火封堵6）气体灭火系统：负责气体灭火系统的深化设计和安装、调试7）防火卷帘、挡烟垂壁：负责防火卷帘及控制箱、挡烟垂壁的采购供应与安装8）电气配电：消防水泵控制箱至消防水泵的线管制安及敷设驳接；如果消防风机配电箱同时为控制箱时，则消防风机配电箱后的电缆由总承包单位敷设至消防风机（含校接线）；（9）有关需在建筑结构内预埋的线管、套管、防水套管及预埋件，均由总承包单位提供、安装若在土建工作完成后再要求增加套管，除因认可的工程变更所引起外，所有有关的费用将由本承包单位负责10）负责工程完工后消防各系统的第三方检测，并承担相关费用，第三方检测单位的确认，必须符合项目要求并获得发包人审批同意。
11）专业技术服务：为甲方的消防设计、报审报建及验收提供技术咨询服务，包括但不限于图纸审核，并提出专业意见，配合协调有关单位部门关系、负责整体调试、整体消防验收、并验收通过取得本工程消防验收合格意见书，并承担费用12）发包人指令增加的与本合同工程有关的其它工程2.2承包人就本工程承包范围接受的其他约定：（1）无条件接受现场，包括现场清理、排除障碍、场地平整、与总承包人及其它独立承包单位或专业分包单位的协调、配合和交接、验收工作等2）施工图纸与本合同约定的技术规范中包括或隐含的各项工作内容3）完成本合同工程有关的合同及工程备案、验收，及项目所在地有关管理部门的所有报批、报建、检验、检测、验收等等一切为完成本工程所需要的工作4）与其他机电相关单位进行协调并配合施工；（5）其他约定：甲供设备及材料有： 无三、合同工期开工日期：_ 2017 年 3月 20 日_具体以发包人批准并经总承包人签发的开工令为准竣工日期：__ 2018 年 5 月 15 __合同工期总日历天数__405__天包括自项目开工之日起至本工程通过竣工验收并签发验收合格证书止，已包括考虑公休日、法定节假日及恶劣天气等综合因素。
承包人应在合同工期内执行及完成本合同承包范围内所有工作承包人的工程节点进度需满足发包人现场要求施工过程中，发包人对某些工程节点进度作出具体要求时，承包人须按发包人指令积极配合，确保节点进度达到要求工程重要里程碑节点及单体工程节点工期约定及奖罚措施详见本合同专用条款四、质量标准4.1 工程质量标准：本合同质量规定为以下第 （1） 种1）一次性验收合格；（2）区级优质结构工程；（3）市级优质结构工程；（4）其他要求： / 4.2 适用的技术规范：本工程项目的验收一般按照合同图纸的说明和要求及国家、行业和地方建设委员会所批准或发布的规范与标准执行在所有规范和标准与/或与图纸和技术规定有任何冲突的情况下，应采用较严格的规范或标准五、安全文明标准5.1本工程安全文明标准要求：安全生产事故为“零”，服从总承包管理，确保达到_ 市 级安全文明样板工地必须达到当地安全文明工地有关规定,满足政府对安全生产、文明卫生、综合治理、生产防火、安全综合保险、廉政等要求，同时必须按照甲方提供的现场VI形象指引和安全文明标准化管理指引认真制定和落实保障安全文明施工措施的有效实施，具体安全文明目标奖罚措施详见本合同专用条款。
六、合同价款6.1 合同金额(大写)：___________________________________元(人民币）￥：___________________________________元(人民币)以上合同价款已包含完成本协议书第二条 工程承包范围 所需的各项费用，包括且不限于该工程所需的人工、材料（含材料检测费）、机械、管理费、检验检测、监测、测试试验、利润、风险金、税费、规费、第三者责任、安全文明施工、施工及技术措施、保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用（按照营改增后税费计算）最终合同总价以根据合同条件发出的最终结算书上经双方签订确认的承包合同结算额为准6.2合同类型：本合同采用以下第 （1） 种类型1）固定总价：合同总价固定不变，包括完成施工范围、施工图纸内的一切工程内容；（2）固定单价：合同单价固定不变，不因环境的变化和工程量的增减而调整；（3）可调单价：合同单价在工程实施期内,可根据合同约定的办法调整6.3. 合同价款支付方式（1）按合同内月完成产值的70%支付，当产值小于100万时计入下月支付； (2) 系统调试完成并工程验收后累计支付至合同内已完成工程量的70%；（3）整个项目竣工验收合格后，承包人提供完整的竣工资料及竣工结算资料后办理结算，结算审核经双方确认后，累计支付至已完成工程量的95%； （4）工程结算款总额的5%作为保修金，待两年质保保修期满后工程如无质量问题、无发生发包人代扣代付维修及管理费用，则发包人在30天内无息付清保修金。
5）承包人的款项申报不得虚报空报，如出现虚报空报，超出审核金额20%时，发包人有权暂停当月款项支付6）发包人付款前，承包人须开具相应金额真实、合法、有效的工程发票，否则发包人有权拒付工程款7）承包人保证所提供账号资料准确无误，若因开户名称、开户银行、银行账号有误，由此产生的一切纠纷和责任由承包人承担如承包人收款银行账号发生更变，也应及时书面通知发包人，否则，由此产生的付款退票及一切后果由承包人承担七、组成合同的文件组成本合同的文件由以下几个部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明其组成和解释顺序如下： 7.1合同执行期间双方签订的补充协议书、备忘录； 7.2本合同协议书；7.3本合同专用条款及合同附件；7.4工程变更单、工程签证单；7.5工程施工图纸； 7.6中标通知书；7.7经工程师、发包方代表批准的施工组织设计；7.8工程质量保修书、廉洁协议、安全协议；7.9工程现场规章制度；7.10本合同通用条款；7.11标准、规范及有关技术文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分八、词语定义:本协议书中有关词语含义与本合同第二、三部分合同条件中分别赋予它们的定义相同。
九、本协议与之前甲乙双方的任何约定如有冲突，以本协议为准十、本合同在执行过程中若发生争议或纠纷，应先协商解决解决不了时，甲乙双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉十一、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 十二、其他约定（以下无正文）发包人：佛山市彩管置业有限公司 承包人： （公章） （公章）法定代表人 法定代表人（委托代理人）： （委托代理人）：电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：日 期： 日 期：第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定、结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改1.3发包人：指在协议书约定，具有工程发包体主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出1.14工期：指发包人承包人在协议中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始进场施工的绝对或相对的日期1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期，并通过甲方组织的竣工验收的日期，若工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，竣工验收日期为乙方整改后提请甲方验收的日期1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的形式1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时2.合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价或预算书 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 2.2当合同内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行情况下，由发包人承包人协商解决双方也可以提请负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理 3.语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定和标准、规范国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担4. 图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人工程质量保修满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用二、双方一般权利和义务5. 工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师或业主项目经理,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人5.4合同履行中发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正在进行处理一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6. 工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人委派书和撤回通知作为本合同附件工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通用承包人。
紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承但，延误的工期相应顺延本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务7.项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理8.发包人工作8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以利于施工期间外部道路的出入畅通；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；(5)办理施工许可证，及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调处理施工场地周围地下管线和附近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误，顺延延误的工期。
9.承包人工作9.1承包人按专用条款约定的内容时间完成以下工作：根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后实施向工程师提供年、季、月、周度工程进度计划及相应进度统计报表；根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款11.开工及延期开工11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期12.暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工并妥善保护已完工程承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延13.工期延误13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：发包人有未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期14.工程竣工14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容四、质量与检验15.工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担16.检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期16.4因工程师指令失误或其他非承包原因发生的追加合同价款，由发包人承担17.隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18.重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期检验不合格，承包人承包发生的全部费用，工期不予顺延19.工程试车19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师通知包括试车内容、时间、地点承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件试车合格，工程师在试车记录上签字19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作试车合格，双方在试车记录上签字19.5双方责任由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。
发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包有配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议五、安全施工20.安全施工与检查20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于承包人安全措施不力生成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故，由发包承担相应责任及发生的费用21.安全防护21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用22.事故处理22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门处理，由事故责任方承担发生的费用22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定非招标工程的合同价款由发包人承包商人依据工程预算书协议书内约定23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：固定价格合同。
双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款调整方法，应当在专用条款内约定可调价格合同合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法成本加酬合同合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见、视为已经同意该项调整24.工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任，专用条款约定的按照专用条款执行。
25.工程量的确认25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量26.工程款(进度款)支付26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程（进度款）同期调整支付26.3发包人超过约定的支付的时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期付款的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任26.5工程款包括预付款及进度款、决算款项等双方在专用条款内约定七、材料设备供应27.发包人供应材料设备27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损失由发包人负责27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定： (1)材料设备单价与一览表不符时，由发包人承担所有价差； (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符 ，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购； (3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用； (4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点； (5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地； (6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担由此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定28．承包人采购材料设备28.1承保人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不符合的不得使用，检验或试验费用由承包人承担28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商八、工程变更29．工程设计变更29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量 ；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)改变有关工程变更需要的附加工作；因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用时，需得到设计单位和工程师初步认可并将有关优化方案上报发包人，由发包人对其进行最终认可后，方可执行如发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人与承包人另行约定分担或分享未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的所有费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延30．其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决31．确定变更价款31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更31.3工程师应在收到变更合同价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款九、竣工验收与结算32．竣工验收32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。
承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签定甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任33．竣工结算33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求支付工程的，承包人应当支付；发包人不要求支付工程的，承包人承担保管责任33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理34．质量保修34.1承包人应按法律、行。