工程工程合同范文汇总9篇 随着人们法律意识的建立，越来越多的场景和场合须要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是我为大家收集的工程工程合同10篇，欢迎大家共享 工程工程合同 篇1 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、同等、协商一样的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商一样达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束 2、如遇下列状况，工期作相应顺延 (1)施工现场不符合平安施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不行抗拒的自然灾难(如台风、地震及斗争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款 乙方在以上状况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告 甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认 四、工程价款 工程总价：人民币元整(￥元) 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元); 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币 元整(￥元); 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。
六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请 甲方应在7天内支配验收工作，并告知乙方参与验收 乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方缘由未支配验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收 2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可运用 若未经乙方同意启用，将视为通过验收 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期 4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，根据国家标准进行验收;没有国家标准的，则根据行业标准进行验收 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务 指派人员为工地代表，负责协调甲方的相关事宜 在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为 (1)负责本工程的监督，主动协调施工协作关系 (2)负责对乙方进度、安装质量、平安爱护、综合管理的监督 (3)供应有利施工的现场条件 (4)审核工程安排进度表 (5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收 (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款 2、乙方权利和义务 (1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求 (2)施工中发觉问题刚好向甲方报告并提出解决方案 (3)编制施工组织方案，施工总进度安排，材料进场安排，开竣工通知书等，刚好送甲方 (4)供应竣工验收技术资料，并打算竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参与竣工验收 竣工资料应满意甲方要求 (5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动 九、服务条款 无 十、违约责任 1、由于甲方缘由，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金 违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10% 2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金 违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10% 3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金 违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金 十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后，除不行抗力外(指斗争、严峻水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不行抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除 2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大 若确需变更或解除合同时，要求变更一方应刚好通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意 3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿 4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿 5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决 十二、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款 在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定 合同签定地： 十四、合同文本和效力 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效 附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力 甲方: 地址： 邮编： 联系： 开户银行： 帐号：工程工程合同 篇2 甲方： 乙方： 现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工现实详细协议如下： 一、甲方以每立方_____元（_____元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，详细计算以施工图纸计算 二、施工范围：乙方将全部该破除的桩混凝土完全破除在破的过程中，全部的桩应以锯桩机高的位置切割肯定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平整完好预留钢筋必需按甲方的要求所预留破除后的大渣甲方用挖机尽量协作乙方清除 三、乙方进场后，甲方负责供应生活水电以及适量借支生活费用乙方自带破桩工具（包括锯桩机）在施工过程中，甲、乙双方必需紧密协作（如挖机协作清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成乙方人员在施工中必需留意平安，上班必需平安帽，穿胶鞋，如发生平安事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项平安，生产制度和各种生活制度。
另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作 四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款 五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必需严格遵守，主动履行如有违反，则由违反方负完全责任 六、 此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效 甲方代表： 乙方代表： 联系： 联系： 时间：工程工程合同 篇3 工程合同风险管理是监理工程师考试《合同管理》科目的考点下面是我为大家带来的关于工程合同风险管理的学问，欢迎阅读 1.风险管理的任务 (1)识别与评估风险 (2)制定风险处置对策和风险管理预算 (3)制定落实风险管理措施 (4)风险损失发生后的处理与索赔管理 2.承包人承包工程的主要风险(单选)P196 (1)工程技术、经济、法律等方面的风险 (2)发包人资信风险 (3)外界环境的风险 (4)合同风险 3.工程合同担保方式 担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保 4.履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺 5.业主应当在签订工程承包合同时，向承包商提交支付担保，担保金额应当与承包商履约担保的金额相等。
单选题) 6.工程合同的风险处置措施主要有4种: (1)风险回避 (2)风险限制 (3)风险转移 (4)风险保留 7.承包人风险管理的主要内容 (1)合同签订前对风险做全面分析和预料 (2)对风险实行有效的对策和安排 (3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效限制工程工程合同 篇4 甲方(转让方)： 身份证号： 乙方(承接方)： 身份证号： 丙方(中介方)： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守： 一、承包方式 1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算 2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包胜利前甲方应主动协作乙方与业主方协商修订 二、转让相关费用及付款方式 1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(XXX.00元)，由乙方担当签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元) 该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。
如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责 2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方 3、乙方进场后____月内交管理费(税后)贰佰万元整(000.00元)给甲方 4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方全部，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方 5、甲方原挂靠兴____市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%，转包胜利后由乙方接着履行此义务 三、税费和保险费 工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用 四、工程进度及竣工款 1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月____日前 2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内 3、每次拔进度款，付帐后____日内乙方开据相应的金额发票给甲方 4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，____日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满____月内全部退还给乙方。
五、成立支公司 1、甲方在政策允许的状况下，应在六枝成立四川XX公司 2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费 六、违约责任 1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方 2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的39;破方结算 3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第 1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方 七、其他 1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作 2、信息费按甲乙双方承诺支付 3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决 4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份三方签字生效 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 丙方(签字)：________年____月____日工程工程合同 篇5 摘要：不同的合同结构形式对工程造价有不同影响，选择哪种合同结构形式需考虑影响造价的主要因素有，业主自身的管理团队、总包单位的实力、减免税费、项目开办费等。
关键词：合同结构；工程造价；总包；平行承包 引言 建设项目的合同结构形式取决于工程项目的组织管理模式，常用的工程项目组织管理模式归根结底属于两种模式，一是“总包模式”，一是“平行承包模式”其它模式如“联合体承包”、“合作体承包”或是“交钥匙承包”等其实质与“总包模式”相像针对这两种主要的管理模式相应的合同形式也分为业主与总承包单位签署的总承包合同，总承包方与分包方签署的分包合同，另外一种就是由业主干脆与各承包商签署的承包合同 在实际操作过程中除“总包模式合同结构”或是“平行承包模式合同结构”以外，常常会出现另一种状况，属于上述两种合同结构的综合或演化，这里我们且称之为“总包/专业承包合同结构”就是业主选择了一个总承包商，负责主要的工程，如主体结构工程等，同时一些专业工程由分包担当，如装修工程、机电工程等，但还有部分专业工程由业主干脆招标选购 并签署合同，如电梯设备供应工程、空调供应工程等这种合同结构形式越来越多的被广泛应用 业主在选择采纳哪种合同结构形式时应充分考虑对工程造价的影响一般来说选择总包模式的合同结构相对来说合同结构简洁，有利于合同管理，工程造价较早确定，业主担当的风险较少。
但由于合同内容困难，招标工作难度加大，同时可供选择的.承包商范围较小选择平行承包模式的合同结构，单个合同的内容简洁，造价低，风险小，可选择承包商范围加大，业主自主性增加但合同数量较多，招标工作量大，业主需协调管理的工作量增加，同时总造价不易较早确定，增加风险选择总包/专业承包模式的合同结构，业主的自主性更加敏捷，同时可以发挥总包模式和平行承包模式各自的优点但需把握分寸，过度自主就变成平行承包模式了 详细分析来，有以下几个方面对工程造价有影响，业主可以在决策合同结构时予以考虑 1 业主建设项目管理团队的费用 做为项目开发的业主，首先应考虑建设项目的建设周期及是否有后续建设项目，来确定是否须要配备完整的建设项目管理团队如选用总包管理模式，业主的项目管理团队可以稍弱些，主要管理总承包商一方即可如选用平行承包模式，则业主须要有强大的项目管理团队来组织和协调各承包商 虽然现在各种询问公司或是代理公司服务比较完善，但业主与询问公司的管理角度及动身点不同，询问服务所取得的服务结果是不能代替业主的决策权的所以业主首先需核算建设自身完整的项目管理团队所须要的人力成本、管理成本，以及项目完成后的人员安置问题等费用。
一般状况下假如业主己经具有完整的项目管理团队，或将来还会接着进行项目建设，业主通常会采纳平行承包模式合同结构或是总包/专业承包模式合同结构，许多业主不情愿将工程项目完全依靠于总承包商，假如双方发生争议时导致业主受制于总承包商假如业主的工程项目规模较小，不值得建设自己的项目管理团队，则要考虑选择总承包模式的合同结构，有利于降低管理费用 2 总承包管理费 业主其次需考虑能邀请到的投标单位是否有实力、有阅历担当总承包职责，如潜在总承包商具备总承包管理的实力，则需核算所须要的总承包管理费用，这部分费用与业主要求总承包商所担当的职责有关，与业主的自身项目管理费用在肯定状况下是此消彼长的 3 合理削减税费 依据国家财政部有关营业税的管理条例规定，建设方供应的设备可不计取营业税，各地方税务部门一般都公布有免征营业税设备名单，所以业主在合同规划时可参考这些设备名单筹划自行选购 一些设备，如电梯、锅炉、消防泵等，并与供应商自行签定供应合同，可以合理节约营业税降低工程费用 4 项目开办费的计取 做为总包模式（或是总承包管理）对于项目前期发生的开办费工作，一般由总承包商担当并一次性计取费用，而如采纳平行承包模式的合同结构，其中部分费用会出现多家承包商各自建设，分别计取。
如办理施工手续费用、临时办公室搭建费用、脚手架费用、垂直运输费用，临时水电设施的铺设费用，平安设施搭建费用、垃圾清运费用、成品爱护等费用，多家承包商分别计取，则业主所担当的费用及风险加大这须要在合同中具体约定各自的职责和范围，但仍不行避开的会有重复和交叉的费用产生 5 支付资金的时间成本 一般工程支付预付款按整体的合同金额计算，总承包工程的合同金额大，业主须要先支付较大金额的预付款，而平行承包工程合同金额较小，分不同时期签署并支付预付款，所以对业主的现金流及利息收益是有影响的 上述几点是规划合同结构时对工程造价有影响的几个主要因素，须要业主核算及权衡各种合同结构形式适用于不同的项目状况，只限制工程造价并不是工程管理的唯一目标，所以业主要划分合同结构不仅仅要从上述几个方面考虑，还应留意各方管理的水平、阅历，各标段的大小合理、专业合理，特殊是一些特别工程，如电力工程、消防工程等，一般各地的相关部门对这些特别工程常常有一些管理规定，为满意这些规定要求，常常将这些工程单独划分出来，由具备专业资质和施工实力的专业单位担当，业主单独签署合同 当然，确定一个工程项目的合同形式不是一个简洁的过程，须要各部门人员，包括工程、造价、财务、开发、甚至销售部门多方位综合权衡，选择一个最合适的合同结构，使之更适于工程管理和协调，更利于业主达到最优化的项目管理目标。
工程工程合同 篇6 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲方将 工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺当进行，经双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行 第1条 工程名称： 第2条 工程地点： 第3条 工程内容： 承包方式 1、工程内容：不定楼号、不定工程量 2、承包方式： 包工、包质、保平安 第4条 工程造价及结算方式 1、工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入 第五条 工程质量保证 1、甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻子不脱皮 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁 第六条 工程款支付 1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95％，余款 5 %作为工程保证金，保期 1 年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方 2、在保修期间乙方必需做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间假如乙方不能刚好修理，甲方有权重新雇用他人修理，全部发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付修理费用。
第八条 甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方供应工人住宿的位置 2、按第六条款支付乙方工程款 3、负责供应与施工相关的资料 4、负责组织工程的竣工验收 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付运用 2、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理 3、做好文明施工、工完场清工作 4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的损害责任均由乙方负责乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用 第九条 违约责任及争议解决方法 合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内复原原状或达到履行本合同的约定的条件，否则担当给对方造成的一切经济损失；任何一方违约导致本合同无法接着履行或无故终止合同，违约方向对方支付（乙方完成工程量的造价） 10% 违约金 第十条 其他事项 1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效 第十一条 分项单价 1、1#楼 2、2#楼 甲方（签字）： 乙方（签字）： 身份证号： 身份证号： 年 月 日 年 月 日建设工程劳务分包合同样本建设工程施工合同建设工程征用土地合同工程工程合同 篇7 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样，订立本合同。
一、 工程名称： 二、 工程地址： 三、 承包方式：包工包料(大包) 四、 工程内容：点式玻璃雨搭 五、 工程用料： 1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆 2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋 3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上 六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算 七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期 八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后 付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付 37%，留3%的质量保证金无质量问题按国家规定________年内返还保质金) 九、 违约责任： 1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延 2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用 十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至____市人民法院 十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日工程工程合同 篇8 甲方： 乙方： 甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同 第一条工程概况 其次条检测内容 1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结一般砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼协作比、砂浆协作比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目 第三条检测程序 一、原材料检测，由乙方每周 一、 四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测； 二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方； 三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测托付书，明确样品的相关信息及检测要求； 四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任 1、甲方： （1）严格根据国家标准规范进行取样送试 （2）现场检测时供应必要检测条件（如：水、电、现场等）保证检测过程中试送人员平安必需接待送试员证件 2、乙方： （1）严格根据国家标准规范工整、科学、精确即使的完成检测工作 （2）现场检测过程中必需有牢靠的平安措施，其事故责任自负检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决 第五条检测收费标准如下 1、检测费用按260元∕米（砖混、框架）； 2、出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）； 3、检测费用收取方式：开工签订合同时，5000000元∕栋；主体工程完工时，追加3000000元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用 第六条其他 解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院 1、本合同双方签字、盖章后生效 2、本合同一式两份，双方各执一份 甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日工程工程合同 篇9 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着同等、公允、互惠、互利的原则，结合本工程详细事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必需全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除 一、承包方式：包工包料，材料必需送检，有结论报告时方可进行施工 二、工期要求：甲方依据现场施工须要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除 三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决 四、质量要求： 1、施工要求必需参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假完工后经业主方验收确认为准 2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方修理至合格;因人为或不行抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资修理 五、平安责任： 乙方进场必需听从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动在施工过程中，乙方必需根据建设工程平安生产管理条例、平安操作规程和施工现场平安管理制度执行严禁运用老弱病残人员和童工。
施工现场处的平安及社会治安，根据建设单位及辖区派出所条文执行总之，乙方所发生的一切平安责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任 六、结算价格及付款方式： 1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何改变均不作调整 2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款 七、双方责任和权利： 1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工平安技术交底，平安教化培训 2、乙方无条件听从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不听从管理的作业人员并清退场乙方必需主动搞好施工质量、平安设施防护和文明施工现场乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任 八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉 九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效经济手续结算完毕，合同自动失效本合同一式2份，甲乙双方各执1份 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页。