施工合同锦集5篇施工合同篇1甲方：江西丰华纺织有限公司乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等二、工程承包单价及结算方式1.人工挖土方：8.0元／m32.Ｃ10垫层：230／m33.Ｃ25砼基础地梁构造柱等：260／m34.砌砖：268元／m35.模板制安：26元／㎡6.钢筋制安：4300／吨7.粉刷：18元／㎡8.回填土：4.0元／m39.内外脚手架：6.5元／㎡10.灌注桩：95元/m结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付四、施工期限：自年月日起至年月日止五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭本协议如有未尽事宜双方可协商解决甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期：施工合同篇2甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守一、施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为20xx年月日，20xx年月日达到运行条件2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于20xx年月至月期间，甲方提前十日通知乙方进场四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件五、工程造价：本工程总造价其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。
六、结算方式：乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工3、甲方负责按照装车单进行清点、验收并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作设备如发生丢失或损坏，由责任方承担4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。
9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助同时，向甲方提交一份安装原始记录11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规十一、本合同一式四份，双发各持两份。
十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：代表：代表：：日期：日期：日期：施工合同篇3甲方：盛世国际路桥建设有限公司晋安区柱里景区道路工程项目经理部乙方：。