2023年监理工程师之水利工程目标控制提升训练试卷A卷附答案单选题（共80题）1、投标人在（ ）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价A.出售招标文件截止时间B.施工准备时间C.投标截止时间D.工程决算时间【答案】 C2、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（ ）A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】 D3、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取A.5B.10C.20D.30【答案】 C4、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（ ）A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人.监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】 A5、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。
则该工作的自由时差为（ ）天A.10B.11C.0D.8【答案】 C6、时标网络计划宜按（ ）时间编制A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】 A7、GB/T19000 质量管理体系与 ISO9000 系列标准（ ）A.参考采用B.等同采用C.参照采用D.等效采用【答案】 B8、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（ ）A.直接费减少，间接费增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均增加D.直接费和间接费均减少【答案】 B9、未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工A.业主B.监理工程师C.项目经理D.质量负责人【答案】 B10、分析要领的方法是（ ）A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】 C11、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】 C12、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（ ）。
A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】 B13、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（ ）%以上A.60B.70C.80D.90【答案】 B14、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线方向不应小于（ ）mA.0.5B.1C.1.5D.2【答案】 C15、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（ ），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】 A16、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（ ）A.事故调查不及时不放过B.事故原因不查清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】 A17、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（ ）A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资超支D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】 C18、下列选项不属于工作历时估算方法的是（ ）。
A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】 A19、下列关于现场签证的说法中，错误的是（ ）A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】 C20、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（ ）A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】 A21、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8％，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（ ）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】 D22、（）应组织设计和施工单位进行设计交底A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】 A23、当财务内部收益率（ ）所设定的基准收益率时，项目方案在财务上是不可行的。
A.大于或等于B.小于或等于C.大于D.小于【答案】 D24、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（ ） 其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求A.1: 1.3B.1: 1.5C.1:3D.1:5【答案】 C25、（ ）是日常考核工程质量的基本单位A.单元工程B.单位工程C.单项工程D.分部工程【答案】 A26、分析要领的方法是（ ）A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】 C27、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（ ）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】 D28、在机电及金属结构设备安装中，（ ）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】 B29、下列关于现场签证的说法中，错误的是（ ）A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】 C30、现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布线整齐且相对固定，并经常检査维修，照明灯悬挂高度应在（ ）m以上。
A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 D31、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（ ）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】 B32、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境” ）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】 C33、水利竣工验收时，监理单位以（ ）身份在竣工验收鉴定书上签字A.验收单位B.被验收单位C.监督单位D.委派单位【答案】 B34、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（ ）A.验收交工B.安全交工C.质量交工D.技术交工【答案】 D35、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（ ）A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】 B36、某工程网络计划中工作 B 的持续时间为 5 天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第 6 天和第 8 天，则工作 B 的最早完成时间为第（ ）天。
A.5B.7C.10D.13【答案】 D37、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】 B38、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（ ）A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】 B39、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（ ）天A.2B.3C.7D.5【答案】 B40、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（ ）应负责在现场工程设备的接收工作A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】 C41、不属于巡视检查要点的是（ ）A.检查原材料B.检查施工人员C.检查专业工程D.检查外来出入人员【答案】 D42、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（ ）A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】 C43、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。
）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】 C44、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（ ）A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】 D45、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（ ）天前通知发包人和监理机构A.7B.10C.14D.30【答案】 C46、某工程施工时发生不可抗力，引起工期延误和财产损失，施工单位应承担的是（）A.工程清理，恢复费用18万元B.施工单位施工机械设备重新购置和修理费用29万元C.运至施工地用于施工的材料8万元D.工期延误6天【答案】 B47、水利工程项目划分不包括（ ）A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】 C48、质量控制中的PDCA 循环是指（ ）A.计划—实施—对比—处理B.计划—实施—检查—纠偏C.计划—实施—对比—纠偏D.计划—实施—检查—处理【答案】 D49、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（ ）。
A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】 C50、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（ ）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】 C51、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（ ）进行地质编录，并及时告知监理机构A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】 D52、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（ ）个档次A.二B.三C.四D.五【答案】 C53、关于净年值指标的说法，正确的是（ ）A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】 A54、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（ ）万元A.90.00B.180.00C.246.35D.339.11【答案】 C55、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（ ）。
A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】 A56、由建设单位造成（ ）情况发生时，承包单位不可以提出利润索赔A.工程变更B.未能提供施工现场C.暂停施工D.文件有缺陷或技术性错误【答案】 C57、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（ ）A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】 B58、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（ ）A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】 D59、质量控制中的PDCA 循环是指（ ）A.计划—实施—对比—处理B.计划—实施—检查—纠偏C.计划—实施—对比—纠偏D.计划—实施—检查—处理【答案】 D60、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（ ）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.钢板基础D.复合基础【答案】 B61、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（ ）。
A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】 B62、承包人应在合同工程完工证书颁发后（ ）天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料A.28B.14C.7D.21【答案】 A63、监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，是指的（ ）A.旁站B.见证取样C.跟踪检测D.巡视【答案】 C64、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天则工作F的总时差和自由时差分别为（ ）天A.5；4B.5；5C.4；4D.11；7【答案】 A65、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（ ）A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间B.当工作有总时差时，用波形表示C.节点中心必须对准相应的时标位置D.宜按最早时间编制【答案】 B66、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（ ）A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】 D67、质量控制和质量管理的关系是（ ）。
A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】 B68、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】 D69、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（ ）A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】 C70、质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过（）来作出结论A.专家论证B.目测观察C.实验数据D.检查验收【答案】 D71、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（ ）混凝土试块抗压强度值A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】 B72、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（ ）年内进行A.1B.2C.3D.4【答案】 A73、评价工序质量是否符合标准的尺度是（ ）。
A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】 B74、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（ ）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】 A75、单价合同中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务、范围及其要求标准不能完全确定的情况的合同形式是（ ）A.单价成本合同B.单价总价混合合同C.纯单价合同D.估算工程量单价合同【答案】 D76、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（ ）A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】 A77、当所有工序都采用最短时间时，对应的工期费用说法正确的是（ ）A.工期最短B.工期最优C.工程直接费用最低D.工程直接费用最优【答案】 A78、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（ ）A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】 A79、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（ ）人。
A.3B.5C.7D.10【答案】 C80、（ ）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】 A多选题（共40题）1、MS Project主要功能包括（ ）A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他 Microsoft Office系统应用程序交换项目信息【答案】 ABC2、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（ ）A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】 ABD3、设计概算审查的方法主要有（ ）A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】 ABC4、关于我国的刑罚制度，下列说法错误的一项是：A.审判时未满十八周岁的人不得适用死刑，也不得适用死缓B.对于判处管制、缓刑或者是假释的犯罪分子，均可依法实行社区矫正C.甲因参加黑社会组织，被法院判处有期徒刑3年，剥夺政治权利3年。
甲实际上被剥夺政治权利6年D.罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳；期满不缴纳的，应以拒不执行判决、裁定罪论处【答案】 D5、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（ ）A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账C.分包单位对安全生产费用的使用负总责D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】 ABD6、安全控制措施的可靠性主要考虑（ ）A.人员素值B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】 BCD7、工作保证子体系的重要组成部分包括（ ）A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】 BD8、 甲国与乙国合并为一个新国家丙国原甲国中央政府、甲国南方省，分别从丁国政府借债同时，乙国元首以个人名义从丁国的商业银行借款，用于乙国合并前一次救灾上述债务均未偿还。
甲乙丙丁四国没有关于甲乙两国合并之后所涉债务事项的任何双边或多边协议根据国际法中有关原则和规则，下列哪些选项是正确的？（）A.上述债务因新的国际法主体丙国的出现而自然消除B.乙国元首所借债务转属丙国政府承担C.甲国南方省对丁国政府的债务不在国债之列D.甲国中央政府所借债务转属丙国政府承担【答案】 CD9、关键工作的判别依据是（ ）A.自由时差最小的工作是关键工作B.总时差最小的工作是关键工作C.工作历时最长的工作是关键工作D.关键路线上的工作是关键工作E.有时限的工作是关键工作【答案】 BD10、安全生产管理制度应至少包含（ ）A.工作内容B.安全考核体系C.责任人（部门）的职责与权限D.进度计划E.基本工作程序及标准【答案】 AC11、 下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)A.擅杀子B.子女控告父母C.子不孝D.卑幼殴尊长【答案】 ABCD12、工程质量要求主要包括（ ）A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】 ACD13、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】 AC14、建立质量管理体系的主要目的有（ ）。
A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】 ACD15、下列关于法律与政策的区别和联系的说法，不正确的是哪一项？（）A.法律保证政策的实施，政策是法律所体现的一般原则、精神和内容，法律是执政党政策的定型化和条文化B.政策主要依靠宣传教育和纪律保证实施，而法律则是依靠国家强制力保证实施的C.法律具有较大的稳定性，它一旦制定出来就要相对稳定地存在一个时期，政策的内容则随时随地发生变化D.从调整范围上看，法律调整的范围要比政策所调整的范围广泛得多，政策应当适应社会情势不断发展变化的需要【答案】 D16、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（ ）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】 BD17、工程质量检验的目的主要包括（ ）A.判断工程造价是否在可控范围内B.工程产品的质量特性是否符合要求C.原材料的质量特性是否符合要求D.判断施工进度是否按照计划执行E.判断工序是否正常【答案】 BC18、法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法律解释其效力也不相同。
根据我国《立法法》的规定,下列哪一或哪些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围？（）A.法律的规定需要进一步明确具体含义的B.法律规定业已修正需要重新定义其相关内容的C.法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的D.法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的【答案】 AC19、建立质量管理体系的主要目的有（ ）A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】 ACD20、 由于气候变暖，使北极成了各国争夺的目标甲国在北冰洋底插上了一面甲国国旗,依相关国际法，下列哪些是正确的？（）A.甲国在北极插国旗的行为并不改变北极的法律地位B.北极应属于北冰洋沿岸国共有C.北极上的北冰洋应为公海D.甲国可依先占原则取得对北极的主权【答案】 AC21、一个好的抽样检验方案，应该具备（ ） A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】 AC22、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL 636—2012）的有（ ）。
A.单机容量15MW及以上B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】 ABD23、工程单价中基本直接费包括（ ）A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.现场经费【答案】 ABC24、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（ ）A.安全作业所需的作业环境条件B.施工作业对周围环境安全的保证要求C.确保安全作业所需要的施工设施D.安全生产的技术环境E.宽敞的工人休息场所【答案】 ABC25、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】 A26、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是（ ）A.钻孔B.灌注桩C.振冲桩D.回填灌浆E.场地平整【答案】 AC27、根据《水利工程质量监督管理规定》，工程质量监督机构的监督内容包括（ ）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】 BD28、 乙国对甲国公司向乙国出口的某种化工原料征收高额反倾销税，使甲国出口企业损失严重。
甲乙两国均为世贸组织成员甲国政府对此向世界贸易组织提出申诉并最终胜诉下述选项中，正确的选项是哪几项？()A.在乙国不履行裁决的情况下，甲国可申请授权报复B.甲国的报复不限于同一产品之内C.乙国政府应向甲国企业赔偿因该措施引起的一切损失D.世贸组织可以对乙国强制执行【答案】 AB29、下列对清代死刑命案审理的程序表述正确的是、（)A.州县初审，只审査事实部分B.省按察司为第三审级，负责复审地方1、报的死刑案，如发现有疑漏可驳回重审C.总督（或巡抚）为第四审级，对死刑案须复审，并谘报刑部，上报中央D.府为第二审级，负责复审州县上报的案件，提出拟罪意见，上报省按察司【答案】 BCD30、水利工程常见的工艺试验有（ ）A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】 ABC31、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（ ）A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】 BCD32、全面质量管理的基本观点有（ ）A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】 ACD33、监理单位进行质量检验的主要任务包括（ ）。
A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】 ABCD34、 清末修律中，正式颁布的法律有、（)A.《大清民律（草案）》B.《银行则例》C.《法院编制法》D.《公司律》【答案】 BCD35、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（ ）A.时间性B.可靠性C.可信性D.与环境的协调性E.有效性【答案】 ABD36、工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行事故处理的基本要求包括（）A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的使用要求C.正确确定事故性质D.满足建筑物的功能E.正确确定处理范围【答案】 ABD37、下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写B.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价D.其他项目按招标文件所列的价格计价E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】 ABCD38、下列属于实际费用法特点的是（ ）。
A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】 B39、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（ ）A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.限制使用E.加固处理【答案】 ABC40、承包人质量责任包括（ ）A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】 ABC。