施工投标文件商务及经济报价投标文件（正本)/(副本）项目名称: 投 标 人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）日 期： 年 月 日目录第一部分 商务投标文件（1)投标函(2）法定代表人身份证明书（3）法人授权委托证明书（法定代表人参加无需提供委托书）(4)投标保证金（5）投标报价书(6）资格审查资料（7)投标人企业信誉及荣誉证明材料表（8)企业业绩情况表（9)诚信投标承诺书（10)投标法人企业、企业法定代表人、本工程项目经理行贿犯罪档案记录查询资料第二部分 经济报价投标文件（1)总说明（2）工程项目投标报价汇总表（3）单位工程投标报价汇总表（4)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（5）总价措施项目清单与计价表(6）其他项目清单与计价汇总表（7）暂列金额明细表（8)材料（工程设备)暂估单价及调整表（9）专业工程暂估价及结算价表（10）规费、税金项目计价表(11）承包人提供主要材料和工程设备一览表第一部分 商务投标文件一、投标函 (招标人名称）：1、根据你方招标工程项目 施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场（充分了解项目施工现场情况）和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币 大写: （小写： ）的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任.2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。
3、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期: 日历天（中标人须在2017年9月2日前办理好建筑工程施工许可证并开工）内完成并移交全部工程4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价的 作为履约保证金我方将派出 （建造师姓名）作为本工程的建造师(项目负责人), （技术负责人姓名)作为本工程项目技术负责人,并保证本建造师和技术负责人常驻施工现场，履行职责保证工程施工质量达到 ，文明施工安全达到 合格 5、我方同意所提交的投标文件在本招标文件投标人须知前附表一第31条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分.7、我方已按规定提交投标保证金，并承诺以人民币 万元作为本项目的投标担保8、我公司郑重承诺：保证按照《中华人民共和国招标投标法》的规定参加投标，不让任何单位和个人挂靠，不参与围标和串标，若有违反招标投标法的行为,愿按照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、五十四条、五十八条之规定,接受处罚。
投标人： （盖章) 法定代表人或其委托代理人: （签字） 日期： 年 月 日二、法定代表人身份证明书投 标 人： 单位性质： 地 址： 成立时间: 年 月 日经营期限： 姓 名： 性别： 年 龄： 职务： 系 (投标人名称）的法定代表人.特此证明。
投标人： （盖章) 年 月 日 附法定代表人身份证复印件身份证正面身份证背面三、法人授权委托证明书本人 (姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称） / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担委托期限： 代理人无转委托权.投 标 人： （盖章） 法定代表人： （签字)身份证号码： 委托代理人： (签字）身份证号码： 年 月 日附授权委托人身份证复印件身份证正面身份证背面注:1、如果由投标人的法定代表人签署投标文件并出席开标会的，则无需提供法人授权委托证明书;如果由投标人的委托代理人签署投标文件并出席开标会的，则须附有法定代表人身份证明书。
2、委托期限可写：自开标之日起至投标有效期满四、投标保证金投标人须提供如下资料复印件附在本页或次页，复印件须加盖投标人公章：转账形式：1、投标人基本户银行开户许可证复印件;2、投标人从基本户转帐投标保证金凭据复印件保函形式：1、投标保证金银行保函五、投标报价书项目名称:高州市挂榜名苑公租房小区（一期)建设项目序号单位工程名称金额(元）其中:（元)材料(工程设备)暂估价安全文明施工费暂列金额 高州市挂榜名苑公租房小区(一期） 一地下室 1高州市挂榜名苑公租房小区（一期）—地下室建筑装饰工程 2高州市挂榜名苑公租房小区（一期）-地下室安装工程 小计 二地上部分 1高州市挂榜名苑公租房小区（一期）-地上部分建筑装饰工程 2高州市挂榜名苑公租房小区(一期）-地上部分安装工程 小计 合 计 投标人： 单位全称 （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字)日 期： 年 月 日六、资格审查资料（一）投标人基本情况表1、 一 般 情 况公司注册名称注册地址邮政编码主要业务营业执照号码公司成立地点时间省城市成立时间法定代表人姓名职称技术负责人姓名职称通信资料E—mail2、 企 业 资 质 施工资质资质证号3、人 员 结 构职工总数技术专业人数高级职称人数中级职称人数初级职称人数4、联 系 方 式姓 名职 务电 话手 机注：本表后附：①资质证书副本复印件；②营业执照副本复印件；③安全生产许可证副本复印件；④广东省外企业须提交已办理通过“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记的带标志网页打印件.前述资料应加盖投标人单位章.(二)近三年内发生的诉讼及仲裁情况项目投标人情况说明说明：1、近三年内发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
投标人必须如实填写，不得隐瞒，否则一经查实，其投标资格审查将不能通过2、本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件3、近三年内指：2014年01月01日以来投标人： (盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字) 年 月 日（三）企业近三年内其他信誉情况表序号信誉内容投标人陈述具体情况（由投标人填写）1投标人在近三年内是否存在骗取中标或严重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为2近三年内年企业不良行为记录情况3其 他备注：1、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等在履行合同方面没有严重违约或被解除合同的行为,对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同(如果有）的原因等具体情况，等等2、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级或以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录.3、近三年内指:2014年01月01日以来.投标人： （盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日（四)近三年财务状况表表1、开户银行情况银行银行名称银行地址联系人及职务联系表2、近3年的财务状况表财务状况201 年度201 年度201 年度1、总资产2、注册资金3、流动资产4、总负债5、流动负债6、税前利润7、税后利润注：本表后附：投标人201 / —201 / 年度审计报告、财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表）及报表附注说明的复印件并加盖单位章。
另：财务状况不设置为资格条件,不需要提供投标人： （盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日（五）项目管理机构表1项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构我方保证上述填报内容真实,若不真实，愿按有关规定接受处理.项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明注：1、项目管理机构配备应符合投标人须知前附表的附录5资格审查条件（人员配备最低要求）的要求，否则视为不响应招标文件2、广东省外的投标人需在本表后附：其拟委派人员已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台"录入信息并通过数据规范检查的带标志网页打印件3、上述人员配备为招标阶段的最低要求，如果在工程施工报建时在人数上需要调整时，则按工程建设主管部门的规定进行增减表2.主要人员简历表附1：项目负责人简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职项目负责人毕业学校专业注册建造师执业资格等级 级建造师专业建造师注册证书编号安全生产考核合格证书编号主要业绩时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系注：1、本表后附拟派项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、至少包含2017年04月至2017年06月的社保证明材料复印件。
注：如果建造师的注册证、安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开,则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件2、如果投标人拟派的项目负责人存在在建（未竣工验收）项目中途已经变更其项目负责人的，需在本表后附变更证明材料复印件.（开标日后提交证明材料视为无效）3.以上复印件须加盖投标人单位章附2:项目技术负责人简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校专业工作年限职称资格证书编号主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系注：1、本表后附拟委任项目施工技术负责人的身份证、职称证复印件2、以上复印件须加盖投标人单位章.附3:专职安全生产管理人员简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校专业工作年限安全生产考核合格证书编号主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系注:1、本表后附拟派专职安全生产管理人员的身份证、安全生产考核合格证（C证).注:如果安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件 2、以上复印件须加盖单位章附4：承诺书承诺书 (招标人名称）：我方在此声明,我方拟派往 （项目名称) / 标段（以下简称“本工程"）的项目负责人 (项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果特此承诺 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日七、投标人企业信誉及荣誉证明材料表信誉内容证明材料投标人具备的条件或说明 注：1、本表后附上述有关证书、证件的复印件2、以上复印件须加盖单位章，原件备查另：投标人企业信誉及荣誉不设置为资格条件,不需要提供.投标人： （盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日八、企业业绩情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人项目规模施工合同金额开工日期交工日期承担的工作工程质量要求项目负责人项目技术负责人总监理人及项目描述备注注：1、每张表格只填写一个项目（限于201 年 月 日以来承接的项目）,并标明序号2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表3、本表后应附中标通知书、合同协议书复印件。
4、如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性以上资料复印件须加盖单位章，原件备查另：企业业绩不设置为资格条件,不需要提供投标人： （盖章)法定代表人或其委托代理人: (签字） 年 月 日九、诚信投标承诺书本单位郑重承诺:一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (具体的工程项目名称）施工投标;二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不与其它投标人相互串通投标报价，不排挤其它投标人的公平竞争，不损害招标人或其它投标人的合法权益;四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；五、该工程的投标行为为本单位的真实行为，不存在转让和出借本单位的资质证书给他人的行为，也没有允许他人以本单位的名义承揽该工程；六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标；七、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；八、不扰乱茂名市招标投标市场秩序;九、不在开标后进行虚假恶意投诉。
本单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任.投标人: （盖章）法定代表人: (签字或盖章) 年 月 日十、投标法人企业、企业法定代表人、本工程项目经理行贿犯罪档案记录查询资料注:证明材料原件装订到投标文件正本，复印件装订到投标文件副本.第二部分 经济报价投标文件一、总说明工程名称 第 页 共 页二、工程项目投标报价汇总表工程名称： 第 页 共 页序 号单位工程名称金额（元)其中:（元）暂估价安全文明施工费规费合计三、单位工程投标报价汇总表工程名称：标段：第 页 共 页序号汇总内容金额（元）其中:暂估价（元）合计四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：标段：第 页, 共 页序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程量金 额（元）综合单价合价其中：暂估价本页小计合计五、总价措施项目清单与计价表工程名称:标段:第 页, 共 页序号项目编码项目名称计算基础费率(%）金额（元)调整费率（％)调整后金额(元）备注合计六、其他项目清单与计价汇总表工程名称: 标段:第 页, 共 页序号项目名称金额（元)结算金额（元)备注合计七、暂列金额明细表工程名称： 标段： 第 页 共 页序号项目名称计量单位暂列金额(元）备注12345678910合 计八、材料（工程设备)暂估单价及调整表工程名称： 标段： 第 页 共 页序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位数量暂估(元）确认(元)差额±(元)备注暂估确认单价合价单价合价单价合价合计九、专业工程暂估价及结算价表工程名称：标段:第 页, 共 页序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额(元）差额±(元）备注合计十、规费、税金项目计价表工程名称：标段：第 页， 共 页序号项目名称计算基础计算基数计算费率（％）金额(元)合计十一、承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法）工程名称：标段：第 页 共 页序号名称、规格、型号单位数量风险系数(％）基准单价（元)投标单价（元)发承包人确认单价(元）备注。