二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_______________ 成绩：______________一.单选题(共100题)1.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉此案的诉讼时效将可至（ ）A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D2.我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()A.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备B.具有先进的自有机械设备C.具有较高的完好率、利用率和使用效率D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备【正确答案】A3.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）A.抵押B.质押C.定金D.保证【正确答案】D4.建设单位应当在工程竣工验收后（）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料A.15日内B.30日内C.3个月内D.6个月内【正确答案】D5.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。
我国合同法规定的租赁期限不得超过()年A.5B.10C.15D.20【正确答案】D6.某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（）A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录【正确答案】C7.【真题】劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为()A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C8.符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天A.7B.15C.20D.30【正确答案】B9.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【正确答案】C10.【真题】关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ）。
A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【正确答案】D11.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【正确答案】A12.《招标投标法》对开标进行了规定，下列说法错误的是()A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【正确答案】A13.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限我国《民法典》规定，租赁期限不得超过（ ）年A.5B.10C.15D.20【正确答案】D14.根据《招标投标法》的规定，开标工作应由（ ）主持A.招标人B.招标代理机构C.行政监督部门D.建设主管部门【正确答案】A15.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。
该专利权届满的期限是（ ）A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日【正确答案】B16.下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化【正确答案】D17.当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本其中仲裁申请书应当载明的事项不包括()A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【正确答案】D18.【真题】在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）A.及时书面告知招标人B.撤回投标C.提高投标保证金额D.撤销投标【正确答案】A19.【真题】根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A20.某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。
A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【正确答案】B21.下列选项中有关民事诉讼证据的说法，正确的是（ ）A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】B22.关于无效合同的说法，正确的有（）A.无效合同不具有违法性B.具有不可履行性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D.无效合同自确认为无效时不具有法律效力【正确答案】B23.下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系【正确答案】B24.2013年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至()A.2013年6月30日B.2013年8月1日C.2013年12月1日D.2014年6月1日【正确答案】C25.按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（）。
A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30日前确定中标人【正确答案】D26.工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（ ）A.施工单位维修，建设单位直接承担费用?B.建设单位维修并承担费用?C.施工单位维修并承担费用?D.施工单位维修，设计单位直接承担费用?【正确答案】A27.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】C28.位于甲省的某建筑施工项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，运输途中经过丙省辖区下列说法正确的是（ ）A.无需经任何部门许可B.应当向乙省生态环境主管部门报告并经丙省生态环境主管部门许可C.应向丙省生态环境主管部门报告并经甲省生态环境主管部门许可D.应向甲省生态环境主管部门报告并经乙省生态环境主管部门许可【正确答案】D29.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（ ）方式解决。
A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B30.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2020年5月1日还款但到2020年6月1日，甲仍未还钱，2020年7月3日乙向人民法院提交起诉状此行为的法律效果是( )A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A31.【真题】根据《建筑法》，开工报告制度是指()A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.建立单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认【正确答案】B32.某建筑施工企业与某钢模板租赁公司签订了一份模板租赁合同建筑施工企业的义务不包括()A.妥善保管钢模板B.支付租用钢模板租金C.交付出租钢模板D.按约定方法使用钢模板【正确答案】C33.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A34.特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人A.2人B.3人C.5人D.6人【正确答案】D35.甲建筑公司与乙房地产开发公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。
此后，甲乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务甲公司解决此纠纷的适宜方式是（ ）A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁B.向人民法院提起诉讼C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序D.向其他仲裁委员会申请仲裁【正确答案】A36.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月A.1B.2C.3D.4【正确答案】C37.包工头的施工队与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被告提起诉讼的，法院（）A.应当受理B.无资质承包主体签订的合同是无效合同，法院不予受理C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理【正确答案】A38.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求解除合同A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D39.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉【正确答案】A40.对2年内发生2次转让出借资质证书的施工单位，应按有关规定，责令其停业整顿( )，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目。
A.3个月以下B.3个月以上C.6个月以上D.6个月以下【正确答案】C41.某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向对该挖掘机司机违法行为的处理不包括()A.承担民事责任B.停职检查并作价赔偿C.追究刑事责任D.接受治安管理处罚【正确答案】B42.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列说法正确的是()A.施工单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续B.建设单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续C.施工单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续D.建设单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续【正确答案】B43.根据《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（）A.责令限期改正B.有关行政监督部门给予警告C.处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款D.对单位直接负责人员给予处分【正确答案】B44.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准，进行验收，对于不符合强制性节能标准的不得出具（）报告A.建筑节能合格?B.建筑节能达标?C.竣工验收合格?D.能耗验收合格【正确答案】C45.建筑节能分部工程验收会议由（ ）主持。
A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【正确答案】B46.建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足()A.施工需要并按规定通过审查B.建设单位的要求C.城市规划的要求D.施工质量和施工安全的要求【正确答案】A47.【真题】当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()A.代理人超越代理权订立的合同B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同C.因重大误解而订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【正确答案】C48.【真题】根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准A.60%B.75%C.80%D.90%【正确答案】C49.甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()A.仲裁协议是发生纠纷后签订的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D.裁决所根据的证据是伪造的【正确答案】A50.根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()个月。
A.1B.2C.3D.6【正确答案】D51.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形对此，下面说法正确的是( )A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B.必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法【正确答案】B52.保证合同生效后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（ ）A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任【正确答案】C53.在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别A.10B.12C.13D.60【正确答案】B54.李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()A.以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理B.通过注册取得建造师资格证书C.取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业D.取得建造师执业证书和执业印章【正确答案】C55.【真题】建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院办理。
A.仲裁协议签订地B.某仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【正确答案】B56.【真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（ ）亿元A.1B.0.9C.0.95D.1.1【正确答案】A57.下列建设法律中属于与建设活动相关的其他法律的是（）A.《城乡规划法》B.《民法通则》C.《建筑法》D.《城市房地产管理法》【正确答案】B58.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行维修之后应向（）主张维修费用A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【正确答案】A59.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A60.【真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【正确答案】C61.注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。
该罚款额度应是（ ）A.500元以上2000元以下B.1000元以上5000元以下C.1000元以上8000元以下D.1000元以上1万元以下【正确答案】D62.注册建造师的义务包括()A.使用注册建造师名称B.使用本人注册证书、执业印章C.执行技术标准、规范和规程D.对本人执业活动进行解释和辩护【正确答案】C63.某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收，该厂便擅自安排职工入住不久，地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》有关规定，应对该质量问题承担相应民事责任的主体是（ ）A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【正确答案】B64.仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力关于仲裁协议的效力，说法错误的是()A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】D65.某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。
施工单位下列答复正确的是()A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修【正确答案】B66.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【正确答案】C67.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请A.15B.30C.45D.60【正确答案】D68.专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和( )A.内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造【正确答案】C69.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的()A.当事人无权向法院申请撤诉B.因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C.当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书【正确答案】C70.王某与某银行签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。
此时王某()A.应与银行重新签订合同B.应承担违约责任C.不承担任何责任D.应被提起诉讼【正确答案】B71.根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设()A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准【正确答案】B72.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（ ）A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可以按照合同约定增加保险费或解除合同【正确答案】D73.一级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）A.1B.2C.3D.4【正确答案】C74.【真题】关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是( )A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【正确答案】B75.【真题】企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前()个月A.1B.2C.3D.6【正确答案】C76.某仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。
A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A77.承包人在工期可以顺延的情况发生后（ ）天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告A.7?B.14?C.28?D.30?【正确答案】B78.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）A.25%B.80%C.35%D.75%【正确答案】A79.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内A.30B.20C.15D.7【正确答案】D80.2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是（）A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某与甲建设单位D.李某与乙施工单位【正确答案】B81.下面关于抵押效力的说法，错误的是()。
A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【正确答案】A82.【真题】在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）A.进行判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解【正确答案】A83.担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【正确答案】A84.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【正确答案】C85.按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为（ ）A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【正确答案】C86.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A.在公司连续工作满9年的张某B.到公司工作6年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，一次为6个月，一次为1年【正确答案】D87.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。
一方当事人不履行的，应当（ ）A.由仲裁机构强制执行B.另一方当事人可就已经裁决的事项提起诉讼C.由仲裁机构向人民法院申请执行D.另一方当事人向人民法院申请执行【正确答案】D88.根据《劳动合同法》，下列劳动合同无效的是（）A.由用人单位提供的格式劳动合同B.未明确规定合同期限的劳动合同C.自用工之日起一年内未与劳动者签订书面合同D.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同【正确答案】D89.关于合同示范文本的法律地位，下列表中错误的是()A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C90.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是()A.无需经任何部门许可B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C.应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可【正确答案】D91.某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。
不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【正确答案】B92.张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是()A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D93.【真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D94.【真题】施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（）罚款A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【正确答案】B95.某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金本合同中该医院()A.享有买受人的权利但不承担买受人的义务B.向承租人承担标的物的瑕疵担保C.妥善保管和使用租赁物D.不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】D96.百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。
于本案正确的表述应是（ ）A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金【正确答案】B97.【真题】用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（ ）劳动合同A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期【正确答案】C98.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B99.【真题】当事人不得在合同中协议选择由（ ）的人民法院管辖A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在【正确答案】C100.【真题】在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭是自知道或应当知道撤销事由之日起()A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（ ）。
A.属于正常的商业行为B.属于泄露或不正当使用商业秘密C.应承担缔约过失责任D.构成侵权行为E.构成违约行为【正确答案】BCD2.运输合同的法律特征有()A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE3.对于可撤销合同，（ ），撤销权消灭A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起60日内没有行使撤销权C.当事人受胁迫，自胁迫行为发生之日起1年内没有行使撤销权D.当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权E.当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的【正确答案】ADE4.根据《消防法》的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE5.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（ ）。
A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC6.对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()A.企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件B.企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定C.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理【正确答案】ABC7.委托合同中受托人的主要义务包括（ ）A.按指示处理委托事务的义务B.亲自处理委托事务C.披露第三人的义务D.只需转交财产E.承担赔偿义务【正确答案】ABCE8.关于注册机关可以撤销注册建造师注册的情形包括()A.注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的B.超越法定权限作出注册许可的C.违反法定程序作出准予注册许可的D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的【正确答案】ABCE9.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，下列属于必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有()。
A.承重结构的钢筋及连接接头试件B.屋面、厕浴间使用的防水材料C.填充墙的混凝土小型砌块D.混凝土中使用的掺加剂E.拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【正确答案】ABDE10.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有()A.资质不良行为认定标准B.承揽业务不良行为认定标准C.工程质量不良行为认定标准D.企业注册不良行为认定标准E.工程安全不良行为认定标准【正确答案】ABCE11.注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有( )A.未按要求提供注册建造师信用档案信息B.未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的C.无正当理由拒绝或未及时签字盖章D.不积极配合有关部门监督检查E.为自己的执业活动进行辩解造成不良影响【正确答案】ABCD12.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（ ）A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【正确答案】ACD13.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（?）。
A.严重违反用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【正确答案】BDE14.根据《建设工程安全生产管理条例》要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有( )A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间【正确答案】ACD15.某外贸公司从国外购进20集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同货物运输合同中运输公司的主要义务有()A.按照约定时间运输货物B.按照约定路线运输货物C.可任意改变运输路线D.可无条件留置货物E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔偿【正确答案】ABE16.【真题】根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有()A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水工程E.装修工程【正确答案】BCE17.按照《建筑工程质量管理条例》的规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括( )。
A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.一年内不得申请建筑业企业资质D.有违法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABD18.按照《消防法》的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有( )等A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练D.实行每周防火巡查E.建立巡查记录【正确答案】ABCE19.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（ ）A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【正确答案】ABC20.【真题】建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.无偿修理质量不合格的建设工程D.及时验收隐藏工程E.提供必要的施工条件【正确答案】ABC21.下列选项中，设计单位的安全责任不包括（ ）A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E.对设计成果承担责任【正确答案】AB22.甲公司和乙公司联合投标竞争丙房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。
但是在中标后，由于甲公司的主要施工力量正在国外进行工程施工，无法完成标书所载工作，甲公司退出联合体拒绝与丙公司签订工程承包合同因此给丙公司造成300万元的损失在本案中丙公司享有（）A.不退还甲公司100万元的投标保证金，但应退还乙公司100万元的投标保证金B.不退还甲公司和乙公司共计200万元的投标保证金C.向甲公司或乙公司要求赔偿100万元D.向甲公司要求赔偿100万元，不得向乙公司要求赔偿E.向甲公司和乙公司各自索赔50万元【正确答案】BCE23.根据《建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有()A.在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B.需要征收用地范围内的房屋的，其征收进度满足施工要求C.有满足开工需要的施工图纸和技术资料D.依法确定了施工企业E.建设工期超过一年的，到位资金不少于该工程合同价的30%【正确答案】ABCD24.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应对其（ ）A.不予受理或者不予颁发安全生产许可证B.给予警告C.1年内不得申请安全生产许可证D.暂发安全生产许可证并限期整改E.吊销安全生产许可证【正确答案】ABC25.【真题】依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应()。
A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.依法重新评标D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标【正确答案】ABC26.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【正确答案】ABCD27.下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是()A.积极开展减量化、再利用和资源化活动B.应当按照合理用能的原则，加强节能管理C.制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗D.应当定期开展节能教育和岗位节能培训E.建立节能目标责任制【正确答案】BCDE28.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）A.施工总承包企业可以将所承接的专业工程依法分包给具有专业承包资质的企业?B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给具有施工劳务资质的企业?C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业?D.劳务分包企业可以将所承接的劳务作业分包给具有施工劳务资质的企业?E.建设单位可以直接把劳务作业发包给具有施工劳务资质的企业【正确答案】AB29.建设工程领域常见的行政处罚有（ ）。
A.降低资质等级B.责令停止施工C.罚款D.记过E.裁决损害赔偿【正确答案】ABC30.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是()A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【正确答案】ADE31.下列选项中，属于劳动合同必备条款的有（ ）A.劳动合同期限B.工作内容和地点C.试用期D.社会保险E.劳动报酬【正确答案】ABDE32.某工程监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量，导致工程质量事故发生对此，可以给予工程监理单位的处罚是（ ）A.责令改正B.处20万元以上50万元以下罚款C.降低资质等级或吊销资质证书D.没收违法所得E.承担连带赔偿责任【正确答案】ACDE33.【真题】关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A.建设用地使用权因出让合同生效而设立B.建设用地使用权只可以在地上设立C.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地D.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式E.住宅建设用地使用权期满自动续期【正确答案】CDE34.下列建设工程项目中，依法必须进行招标的项目有()。
A.高铁干线施工项目B.建筑面积8500平方米的学校C.亚洲开发银行贷款项目D.电信枢纽工程E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABCD35.根据《环境噪声污染防治法》规定，属于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任的有()A.未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染的D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【正确答案】ABDE36.招标人在发出中标通知书前，由评标委员对中标人进行再次审查确认的情形有（）A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未能缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【正确答案】ADE37.依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。
A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【正确答案】ABCE38.下列关于施工许可证制度的表述。