监理工程师《建设工程合同管理》资格证书考核（全考点）试题附答案参考1. 单选题：【2011年真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ ）A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿正确答案：D2. 单选题：国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（ ）年A.2B.5C.7D.14正确答案：A3. 单选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，发包人应完成的工作不包括（ ）A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要正确答案：A4. 多选题：合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。
这些措施包括（ ）A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款正确答案：CD5. 多选题：设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（ ）A.实施所供货物的现场组装B.提供货物组装所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务正确答案：ABCD6. 多选题：FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令A.对合同中任何工作工程量的改变B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.改变原定的施工顺序或时间安排D.删减任何合同约定的工作内容E.施工进度计划关键线路上的施工内容正确答案：ABCD7. 单选题：无权代理的情况不包括（ ）A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止为代理行为D.超越代理权限为代理行为正确答案：B8. 多选题：建筑工程一切险的保险期限至（ ）之时终止，以先发生者为准A.工程所有人对部分工程签发完工验收证书B.对全部工程签发验收合格C.工程所有人实际占用部分工程D.工程所有人实际接受该部分工程E.工程提交验收申请正确答案：ABCD9. 单选题：工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。
A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同正确答案：C10. 单选题：【2011年真题】下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ ）A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价正确答案：D11. 多选题：【2015年真题】关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降价评标价E."投标资料表"中规定的备品备件能否与主机设备同时交货正确答案：BCD12. 单选题：某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同正确答案：C13. 单选题：在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（ ）的责任A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人正确答案：C14. 单选题：【2015年真题】按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。
A.3B.4C.5D.7正确答案：A15. 单选题：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（ ）三类A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同正确答案：D16. 多选题：订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（ ）A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单正确答案：BCDE17. 单选题：《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列()项目可以不进行招标A.总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元D.具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元正确答案：D18. 多选题：关于代理，以下各项表述中正确的是()A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任正确答案：ADE19. 单选题：根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（ ）个的，应当重新招标。
A.1B.2C.3D.4正确答案：C20. 单选题：单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.勘察设计单位正确答案：C21. 单选题：施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前（ ）以书面形式向承包人提出延期要求A.24hB.48hC.1dD.2d正确答案：A22. 多选题：根据《施工合同(示范文本)》通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括（ ）A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告正确答案：BCDE23. 多选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素B.督促当事人转移或分散风险C.监督承包人采取有效的防范措施D.重视施工安全E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失正确答案：ABCE24. 单选题：对现场交货的到货数量验收的方法不包括（）。
A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法正确答案：A25. 多选题：【2014年真题】根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有（ ）A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清正确答案：AB26. 单选题：在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决A.单价计算结果与总价不一致B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C.投标人业绩超出招标文件的要求D.无法定代表人的签字和盖章正确答案：D27. 单选题：风险事件K、L、M、N发生的概率分别为PK=5%、PL=8%、PM=12%、PN=15%，相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=1O万元、QN=5万元，则风险量相等的风险事件为()A.K和MB.L和MC.M和ND.K和N正确答案：B28. 单选题：工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（ ）的条或款的序号一致A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书正确答案：B29. 多选题：【2011年真题】材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（ ）。
A.不按合同约定的时间支付货款B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C.不按合同约定接受运抵的货物D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用正确答案：ACE30. 多选题：下列关于招标流程的相关说法正确的是()A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人正确答案：ABE31. 多选题：合同鉴证应当审查的主要内容有（ ）A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的正确答案：ABDE32. 多选题：法人应当具备的条件有（ ）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担正确答案：ABCD33. 多选题：合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。
这种情况的法律关系的特点表现为（ ）A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任正确答案：BCDE34. 单选题：不属于约定质量标准的一般度则的是（）A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行正确答案：A35. 单选题：【2012年真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。
根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元A.20B.17C.16D.13正确答案：D36. 多选题：《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，（ ）属于承包人的义务A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用正确答案：ABCD37. 单选题：【2013年真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示承包人因暂停施工受到损失提出索赔认为工程师应承担连带责任该事件索赔的处理方式应为（ ）A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿正确答案：A38. 单选题：在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ ）。
A.清理施工现场B.工程维修C.施工收尾D.财务结算正确答案：D39. 多选题：索赔报告审查的证据资料分析中，主要分析证据资料的（ ），这也是索赔要求有效的前提条件A.规范性B.有效性C.正确性D.合理性E.时效性正确答案：BCD40. 单选题：监理合同履行过程中，“额外工作”是指（ ）A.由于委托人原因，使监理工作延误，增加了延续时间B.由于承包人原因使承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间C.与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人完成的工作D.发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力消失后恢复施工前必要的监理准备工作正确答案：D41. 单选题：下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任正确答案：D42. 单选题：协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施A.合同B.技术C.经济D.组织正确答案：D43. 多选题：【2012年真题】按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。
A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工正确答案：ABCE44. 单选题：基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（ ）A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理正确答案：D45. 单选题：施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（ ）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用A.36B.56C.24D.48正确答案：D46. 多选题：下列资质分类中属于工程设计资质的有()A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质正确答案：ABCD47. 单选题：【2015年真题】根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()A.1%B.2%C.3%D.5%正确答案：C48. 单选题：下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（ ）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”正确答案：B49. 多选题：按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（ ）A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同正确答案：CD50. 单选题：属于按索赔目的分类的索赔是（ ）A.工程延误索赔B.工期索赔C.合同中默示的索赔D.合同中明示的索赔正确答案：B51. 单选题：下列各项中，符合代理特征的是（）A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿正确答案：D52. 单选题：当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按（ ）的市场价格履行A.订立合同时订立地B.履行合同时履行地C.履行合同时订立地D.订立合同时履行地正确答案：D53. 单选题：关于债权转让的表述中，不正确的是（ ）A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.债权人转让权利未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让正确答案：D54. 单选题：经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（ ）的规定A.债权转让B.债务承担C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务正确答案：D55. 多选题：设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（ ）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据正确答案：ABCD56. 单选题：在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（ ）承担A.发包人B.承包商C.监理单位D.总监理工程师正确答案：A57. 单选题：根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（ ）A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告正确答案：C58. 单选题：【2013年真题】关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（ ）A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围正确答案：C59. 单选题：物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（ ）。
A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度正确答案：D60. 单选题：下列合同中，属于从合同的是（ ）A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同正确答案：C61. 单选题：【2012年真题】《建设工程设计合同(示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位正确答案：A62. 单选题：按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程正确答案：B63. 单选题：建筑工程一切险合同属于（）A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同正确答案：A64. 单选题：除非得到（）同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师正确答案：B65. 单选题：关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（ ）A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力正确答案：A66. 单选题：工程项目履约保证的有效期限为（ ）。
A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止正确答案：A67. 单选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（ ）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门正确答案：A68. 多选题：承包人递交的索赔报告的内容应包括（ ）等有关材料A.事件发生的结果B.对其权益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算正确答案：BCDE69. 多选题：在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()A.建筑工程一切险或安装工程一切险B.建设工程设计责任险C.进场的材料和工程设备的保险D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险正确答案：ABCE70. 单选题：设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（ ）不可以进行工期索赔A.国家有关部门审批迟延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误正确答案：B71. 多选题：根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案：ACDE72. 单选题：【2016年真题】建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是（）A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书正确答案：C73. 单选题：根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（ ）A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单正确答案：A74. 多选题：依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（）情况之一的，可以不进行招标A.需要采用不可替代的专利B.需要采用可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求正确答案：ACDE75. 单选题：委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件正确答案：A76. 单选题：FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（ ）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
A.7B.14C.21D.28.正确答案：D77. 多选题：【2011年真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（ ）A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求正确答案：ACDE78. 单选题：【2013年真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工正确答案：D79. 单选题：【2015年真题】下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降正确答案：C80. 单选题：在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后正确答案：C81. 单选题：【2015年真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度正确答案：A82. 单选题：分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（ ）A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行正确答案：C83. 单选题：公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标正确答案：A84. 单选题：勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别适用于（ ）的委托任务A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察正确答案：C85. 多选题：根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.提出技术设计计划C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范E.不存在有可能损害公共利益的其他影响正确答案：ACDE86. 多选题：【2011年真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）。
A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告正确答案：ABDE87. 单选题：【2012年真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任正确答案：A88. 单选题：下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是（ ）A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间正确答案：C89. 多选题：【2012年真题】下列合同中，属于无效合同的有()。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D.必须招标的项目未招标的合同E.订立合同时显失公平的合同正确答案：ABCD90. 单选题：工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（ ）承担责任A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人正确答案：A91. 单选题：下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（ ）A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目正确答案：A92. 多选题：【2015年真题】根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审表正确答案：BCE93. 单选题：采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按评标价格签订合同价正确答案：A94. 单选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ ）共同清点。
A.发包人与承包人B.工程师与承包人C.发包人与工程师D.承包人与供货人正确答案：A95. 单选题：在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（ ）A.1‰B.2‰C.3‰D.5％o正确答案：B96. 单选题：无权代理行为属于()A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为正确答案：C97. 单选题：【2016年真题】施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由（）c承担A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业正确答案：D98. 单选题：【2015年真题】根据《担保法》，不能作为质押担保的是()A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权正确答案：A99. 单选题：关于合同生效的时间的表述中，有误的是（ ）A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效B.口头合同自受要约人承诺时生效C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力正确答案：C100. 多选题：在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（ ）。
A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复正确答案：ABCD。