监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为（ ）A.缺陷通知期B.合同工期C.合同有效期D.施工期【正确答案】B2.【真题】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【正确答案】B3.【真题】FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（ ）A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】C4.根据《建设施工合同（示范文本）》，()表明合同终止。
A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【正确答案】D5.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B6.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供（ ），接受预付款前应提供预付款担保A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保【正确答案】D7.合同法律关系的客体不包括（）A.物B.法人C.行为D.智力成果【正确答案】B8.【真题】根据《担保法》，不能作为质押担保的是()A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【正确答案】A9.当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日【正确答案】B10.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷在保修期内，该设备检测不合格，由（）负责A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方【正确答案】B11.【真题】建设工程委托监理合同的终止日为（ ）之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【正确答案】C12.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（ ）A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D13.取得工程勘察（）资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务A.综合B.专业C.劳务D.资金【正确答案】C14.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B15.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。
承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D16.某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（ ）承担A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】A17.发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）A.交通工具B.生活条件C.设计人的现场津贴D.施工现场的工作条件【正确答案】C18.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标A.50B.100C.120D.200【正确答案】B19.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（ ）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数【正确答案】B20.关于抵押权实现的表述中，不正确的是（ ）。
A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿【正确答案】D21.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A22.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，未经（ ）同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人【正确答案】B23.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（ ）A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D24.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（ ）A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施【正确答案】D25.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人收到竣工结算价款后（ ）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。
A.7B.14C.21D.28【正确答案】B26.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B27.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（ ）A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C28.关于格式条款的说法中，不正确的是（ ）A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D29.【真题】关于承诺的说法，正确的是（ ）A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D30.【真题】下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ ）A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【正确答案】D31.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【正确答案】A32.【真题】建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【正确答案】C33.供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续A.10B.15C.20D.25【正确答案】B34.由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，（）A.不再承担其他赔偿责任B.还应返还设计合同规定的定金C.还应免收直接损失部分的设计费D.还应双倍返还设计合同规定的定金【正确答案】C35.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【正确答案】A36.下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（ ）。
A.具有独立订立合同的能力B.良好的业绩C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源【正确答案】D37.【真题】下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（ ）A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【正确答案】B38.委托工程监理是业主在工程()阶段的工作A.设汁B.施工安装C.建设准备D.生产准备【正确答案】C39.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书【正确答案】C40.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善这是编写监理规划应满足()的要求A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A41.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（ ）需要通知监理人A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【正确答案】C42.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D43.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【正确答案】B44.FIDIC《施工合同条件》规定保留金（滞留金）的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的（）A.1/2，1/2B.1/3，2/3C.1/4，3/4D.2/5，3/5【正确答案】A45.不属于约定质量标准的一般度则的是（）A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A46.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单【正确答案】B47.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ ）A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经被认可D.需等待发包人批准【正确答案】C48.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（ ）。
A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C49.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（ ）A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A50.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】B51.【真题】工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【正确答案】B52.依照《监理合同(示范文本)》规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（ ）A.合同专用条款内约定的监理人工作B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作【正确答案】D53.工程建设施工过程中，（ ）是最为常用的一种担保方式。
A.定金B.留置C.保证D.质押【正确答案】C54.【真题】某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B55.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（ ）承担A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C56.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度担保活动应当遵循（ ）的原则A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用【正确答案】D57.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D58.发包人在其所供应的材料设备到货前（ ）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。
A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A59.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C60.市场经济中，绝大部分合同都是（ ）A.有偿合同B.无偿合同C.单务合同D.从合同【正确答案】A61.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（ ）承担A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A62.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【正确答案】A63.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）个月A.3B.6C.9D.12【正确答案】B64.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料A.56B.14C.15D.28【正确答案】B65.【真题】建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（ ）履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【正确答案】D66.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是( )A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【正确答案】D67.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是（ ）A.应当先履行的合同当事人以履行债务B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务【正确答案】A68.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（ ）A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A69.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ ）h的可以对合同价款进行相应的调整A.2B.4C.8D.10【正确答案】C70.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度【正确答案】C71.指定分包商是与()签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A.工程师B.承包人C.发包人D.政府主管部门【正确答案】B72.下列内容关于预付款担保的说法正确的是()A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D.自始至终保函的金额不得变动【正确答案】C73.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人A.主体B.客体C.内容D.事实【正确答案】A74.【真题】某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【正确答案】B75.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任A.一般保证B.连带责任保证C.违约D.合同【正确答案】B76.【真题】关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级【正确答案】C77.对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件（ ）。
A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书【正确答案】D78.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B79.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ）A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁【正确答案】D80.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C81.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（ ）A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任【正确答案】D82.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（ ）A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止目前第28天D.签订施工合同后第28天【正确答案】C83.在合同的生效条件中，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的（ ）而言的。
A.程序和内容B.形式和内容C.目的和内容D.目的和性质【正确答案】C84.如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人（ ）A.应与被代理人承担连带责任B.不承担任何责任C.应承担缔约过失责任D.应承担违约责任【正确答案】C85.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，（ ）的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】B86.FIDIC《施工合同条件》规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日【正确答案】D87.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）A.留置B.抵押C.定金D.质押【正确答案】B88.在我国，建设工程一切险由()来办理保险A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B89.合同被撤销后的法律后果为（ ）A.返还财产，赔偿损失，追缴财产，收归国有B.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归国有C.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归集体所有D.返还财产，恢复原状，追缴财产，收归集体所有【正确答案】A90.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（ ）。
A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣【正确答案】C91.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（ ）和建设工程施工合同三类A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同【正确答案】D92.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）A.委托代理B.法定代理C.转代理D.指定代理【正确答案】A93.【真题】建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【正确答案】C94.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是( )A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的补充【正确答案】C95.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A96.下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()A.设计阶段是执行计划为主的阶段B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.设计阶段需要协调的内容多D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多【正确答案】B97.设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至（ ）。
A.缺陷责任期结束B.竣工之日止C.完成保修义务日止D.颁发工程接收证书日止【正确答案】D98.在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（ ）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门【正确答案】A99.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D100.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是（ ）A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1／2【正确答案】ACD2.【真题】某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。
采购方提货后的支付责任包括()A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【正确答案】DE3.设计招标文件的主要内容包括（ ）A.投标须知B.项目说明书C.设计依据的基础资料D.投标有效期E.工程概况【正确答案】ABCD4.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()A.怠于行使其到期债权B.未按合同提供担保C.未按约定投保工程险D.无偿转让财产E.放弃对其他人的到期债权【正确答案】DE5.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ ）A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【正确答案】ACD6.担保活动应当遵循（ ）的原则。
A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.诚实信用【正确答案】ACDE7.下列关于CM合同的说法正确的是（）A.CM合同属于管理承包合同B.分为代理型CM合同和风险型CM合同C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工【正确答案】ABCE8.根据《招标投标法》的规定，招标组织形式包括（）A.议标B.邀请招标C.公开招标D.自行招标E.委托招标【正确答案】DE9.某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()A.计量98吨，则应补交2吨B.计量98吨，则应补交1.5吨C.计量99.8吨，则不再补交D.计量99.8吨，则应补交0.2吨E.计量102吨，则退还2吨【正确答案】ACE10.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE11.编制设计要求文件应兼顾的事项有（ ）A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC12.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件。
A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.提出技术设计计划C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范E.不存在有可能损害公共利益的其他影响【正确答案】ACDE13.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（ ）A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的【正确答案】BCD14.下列可以作为抵押物的财产有（）A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校【正确答案】AB15.FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括（ ）A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工【正确答案】BCDE16.《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()A.留置B.定金C.保证D.抵押E.动产质押【正确答案】CDE17.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（ ）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【正确答案】ABCD18.可以作为抵押物的财产有()A.房屋B.机器C.首饰D.医院E.学校【正确答案】ABC19.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（ ）A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同【正确答案】CD20.资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括（ ）A.合同条件B.图纸和技术资料C.招标工程概况D.工程量清单E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明【正确答案】CE21.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答案】ADE22.根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（ ）A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE23.【真题】关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（ ）。
A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人完成C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】CD24.保险合同分为（）A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB25.下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（ ）A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【正确答案】BD26.【真题】根据《标准施工合同工准备阶段的主要义务有（）A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【正确答案】BCD27.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（ ）A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD28.按索赔的合同依据分类，索赔可分为（ ）。
A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.工期索赔【正确答案】CD29.FIDIC施工合同条件规定监理工程师在进度管理方面的权力是()A.有权批准承包商的进度计划B.有权发布开工令C.有权发布停工令、复工令、赶工令D.有权改变或干预承包商认为(实际也是如此)而自己不认为是承包商安全地、恰当地、准时地完成工程的义务E.有权控制施工进度【正确答案】ABC30.【真题】按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】AD31.建筑工程一切险的保险人对（ ）造成的损失和费用负责赔偿A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控制的物质损失或人身伤亡【正确答案】ABCD32.【真题】根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【正确答案】BCD33.【真题】根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有（ ）A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续【正确答案】BCD34.关于合同解除法律后果的叙述中，正确的有（ ）A.合同自通知到达对方时解除B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方C.当事人一方主张解除合同，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.合同解除后，尚未履行的，继续履行E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除【正确答案】ABCE35.设计方案评审内容主要有（）A.设计指导思想是否正确B.工艺流程是否先进C.建筑标准是否合理D.勘察方案是否合理E.“三废”治理方案是否有效【正确答案】ABE36.进行地质勘察时，依据《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括（）。
A.钻探设备的进场费用B.勘察成果资料质量不合格C.修建进入勘察现场临时道路的费用D.工程用料运抵现场的费用E.勘察人加班费【正确答案】CE37.【真题】工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（ ）A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【正确答案】ACDE38.下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是（ ）A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担【正确答案】BCE39.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答案】ABDE40.根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE41.保险决策主要表现在（ ）A.是否发生B.是否投保C.选择保险人D.选择保险范围E.索赔【正确答案】BC42.指定代理和法定代理可以因为（ ）原因终止A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的法人死亡E.监护关系消灭【正确答案】ABCE43.代理的特征包括()A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE44.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD45.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（ ）。
A.手触B.拉伸试验C.目测D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE46.【真题】根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE47.【真题】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()A.中标意向书B.合同专用条款C.有关技术文件D.投标书附件E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【正确答案】BCDE48.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有（ ）A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同【正确答案】BCE49.保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（）A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准【正确答案】ABC50.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。
A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款【正确答案】CDE51.【真题】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有()A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【正确答案】BCD52.甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（ ）A.遇价格上涨时，按原价格执行B.遇价格上涨时，按新价格执行C.遇价格下降时，按新价格执行D.遏价格下降时，按原价格执行E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行【正确答案】AC53.合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象合同法律关系的客体主要包括（ ）A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果【正确答案】ABE54.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（ ）。
A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会。